正文内容
2022年度第二批农村公路安全生命防护工程合同公告
公告日期:2024年01月05日
2022年度第二批农村公路安全生命防护工程合同公告
采购合同编号：/
采购人（全称）：溆浦县公路建设养护中心（甲方）
供应商（全称）：四川锦绣天地建筑工程有限公司（乙方）
为了保护甲，乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
一、项目信息
1、采购合同名称：2022年度第二批农村公路安全生命防护工程合同
2、采购项目名称：2022年度第二批农村公路安全生命防护工程
3、采购计划编号：溆财采计（2023)091号
4、采购方式：竞争性磋商
5、项目内容：2022年度第二批农村公路安全生命防护工程。
6、项目经理：详见合同内容
二、合同金额
（1）合同金额小写：3941232.00元
合同金额大写：叁佰玖拾肆万壹仟贰佰叁拾贰元整
（2）具体标的如下：
包号
供应商
是否包含进口产品
参数/技术说明
品牌
数量
单位
合同金额 （总价）
1
四川锦绣天地建筑工程有限公司
否
详见合同附件
/
无
/
3941232.00元
（3） 合同价格形式：按实结算
三、履行合同的时间、地点及方式
合同履行日期：2023年6月22日
地点：湖南省溆浦县。
方式：详见合同附件
四、付款方式：详见附件。
五、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
（ ）提请仲裁 （ √ ）向人民法院提起诉讼
六、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标或成交通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）招标文件
（7）标准、规范及其有关技术文件
七、合同生效
本合同自2023年6月22日生效。
八、合同份数
本合同一式肆份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：2023年6月22日。
九、合同主体
甲 方：溆浦县公路建设养护中心 乙方：四川锦绣天地建筑工程有限公司
法定代表人：戴小兵 法定代表人：张帆
委托代理人：/ 委托代理人：/
电 话： 电 话：
传 真：/ 传 真：/
地 址：溆浦县 地 址：溆浦县
开户银行：/
帐 号：/
其他补充事宜：
附件：上传合同（采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求，将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开）
附件下载：
2022年度第二批农村公路安全生命防护工程合同公告.rar
淑浦县2022年度农村公路生命安全防护工程施工合同书合同协议书淑浦县公路建设养护中心为实施浦县2022年度农村农村公路安全生命防护工程_已接受四川锦绣天地建筑工程有限公司对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：1、浦县2022年度农村公路生命安全防护工程项目已经市交通运输（湘交计【2022】10号文）批准建设。该项目共计线路7条。2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：(1)本协议书及各种合同附件（含合同谈判中澄清文件）；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录（含施工单位在评标期间递交和确认并经建设单位同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；(4)项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（5)公路工程专用合同条款；（6)通用合同条款；（7）工程量清单计量规则；淑浦县2022年度农村公路生命安全防护工程施工合同书（8）技术规范；(9)图纸；（10已标价工程量清单；(11)施工单位有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12)其他合同文件。上述合同文件将互相补充和解释，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。3、根据工程量清单所列的预计数量、单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁佰玖拾肆万壹仟贰佰叁拾贰元整（3941232）元。（以工程实际数量和财政结算为最终合同额）施工单位自纳税金。4、施工单位项目经理：陶平。施工单位项目总工：张杨超。5、工程质量符合合格_标准。工程安全标准：合格，工程环保目标：合格6、施工单位承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7、建设单位承诺按合同约定的条件、时间和方式向施工单位支付合同价格。8、施工单位应按照监理人指示开工，工期为990日历天。9、本协议书在施工单位提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。本协议淑浦县2022年度农村公路生命安全防护工程施工合同书书自全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止。10、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，建设单位在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向施工单位支付财评最后验收决算价款。待项目整体完工，经验收合格后且各项资料齐全，财政资金全部到位后扣除5%作为工程质量保证金，缺陷责任期为1年。11、本合同工程工期为90天（因特殊雨、雪天气无法施工日除外），自2023年6月22日至2023年9月_22日,工期每延期一天，罚款人民币2000元。12、施工单位在施工过程中必须统一服装，加强安全及文明施工管理，严格按照法律法规及安全生产规定及施工规范组织施工，并负责施工范围内人员及地上地下建筑物的安全，并承担施工中发生的工程、财产、人身伤亡等一切事故责任。若建设单位发现施工现场未设安全标志牌，罚款人民币1000元；发现现场施工人员未穿安全标志服，罚款人民币100元。13、计量与支付，1、工程开工后，在工程进行到一定时候，按工程量应付款的40%支付工程款；在工程继续进行到基本完工时，再支付30%；工程全部完工，验收后，结算余下的25%。5%为工程质量保证金。2、无论何种原因引起乙方发生待工时，甲方不另行支淑浦县2022年度农村公路生命安全防护工程施工合同书付待工工资。13、本协议书正本2份、副本2份，合同双方各执正本1份，副本1份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。业主：浦县公路建设养护中心承包人：四川锦绣天地建筑工程有限公司法定代表人法定代表人或或其授权的代理人（签字）：其授权的代理人（签字）日期：203年6月22日期：2023年6月22日日210152022年度第二批农村公路安全生命防护工程合同公告采购合同编号：/采购人（全称）：溆浦县公路建设养护中心（甲方）供应商（全称）：四川锦绣天地建筑工程有限公司（乙方）为了保护甲，乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。一、项目信息1、采购合同名称：2022年度第二批农村公路安全生命防护工程合同2、采购项目名称：2022年度第二批农村公路安全生命防护工程3、采购计划编号：溆财采计（2023)091号4、采购方式：竞争性磋商5、项目内容：2022年度第二批农村公路安全生命防护工程。6、项目经理：详见合同内容二、合同金额（1）合同金额小写：3941232.00元合同金额大写：叁佰玖拾肆万壹仟贰佰叁拾贰元整（2）具体标的如下：包号供应商是否包含进口产品参数/技术说明品牌数量单位合同金额（总价）1四川锦绣天地建筑工程有限公司否详见合同附件/无/3941232.00元3.合同价格形式：按实结算三、履行合同的时间、地点及方式合同履行日期：2023年6月22日地点：湖南省溆浦县。方式：详见合同附件四、付款方式：详见附件。五、解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：（）提请仲裁（√）向人民法院提起诉讼六、组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议（2）本合同协议书（3）中标或成交通知书（4）政府采购合同格式条款（5）投标文件（6）招标文件（7）标准、规范及其有关技术文件七、合同生效本合同自2023年6月22日生效。八、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力。合同订立时间：2023年6月22日。九、合同主体甲方：溆浦县公路建设养护中心乙方：四川锦绣天地建筑工程有限公司法定代表人：戴小兵法定代表人：张帆委托代理人：/委托代理人：/电话：电话：传真：/传真：/地址：溆浦县地址：溆浦县开户银行：/帐号：/其他补充事宜：附件：上传合同（采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求，将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开） 附件下载
- 2022年度第二批农村公路安全生命防护工程合同公告.rar下载