您当前的位置：首页中标｜合同公告孟连县2024年牛油果产业灌溉工程第二标段(娜允镇回噶片区、芒信镇回俄片区、芒信镇新寨片区、勐马镇贺安片区)
正文内容
孟连县2024年牛油果产业灌溉工程合同公示
合同公示信息
招标项目编号：
GC530800202400369001
招标项目名称：
孟连县2024年牛油果产业灌溉工程
标段编号：
GC530800202400369001002
标段名称：
孟连县2024年牛油果产业灌溉工程第二标段（娜允镇回噶片区、芒信镇回俄片区、芒信镇新寨片区、勐马镇贺安片区）
招标人：
孟连傣族拉祜族佤族自治县水务投资有限责任公司
招标方式：
公开招标
评标方式：
电子评标
中标人：
普洱建一建筑有限责任公司
中标价(万元)：
444.076846
中标工期：
365
项目经理/总监：
李润龙
合同公示日期：
2025-02-17
合同公示内容：
详见合同附件
附件信息
合同附件：
序号
文件名
创建时间
1
施工合同-孟连县2024年牛油果产业灌溉工程第二标段（娜允镇回噶片区、芒信镇回俄片区、芒信镇新寨片区、勐马镇贺安片区).pdf
2025-02-13 16:30:50
孟连县2024年牛油果产业灌溉工程第二标段（娜允镇回噶片区、芒信镇回俄片区、芒信镇新寨片区、勐马镇贺安片区）施工合同发包人：孟连傣族拉祜族佤族自治县水务投资有限责任公司承包人：普洱建一建筑有限责任公司日期：2024年9月24日第一部分合同协议书发包人（全称）：孟连傣族拉祜族佤族自治县水务投资有限责任公司承包人（全称）：普洱建一建筑有限责任公司依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况项目名称：孟连县2024年牛油果产业灌溉工程。标段名称：孟连县2024年牛油果产业灌溉工程第二标段（娜允镇回噶片区、芒信镇回俄片区、芒信镇新寨片区、勐马镇贺安片区）。工程地点：孟连县娜允镇、芒信镇、勐马镇。工程内容：详见工程量清单及设计图纸所涉全部施工内容。工程立项批准文号：孟发改发【2024】109号。资金来源：2024年度省级第一批衔接资金。一1一二、工程承包范围承包范围：详见工程量清单。三、合同工期：计划开工日期：2024年9月25日。计划竣工日期：2025年9月25日。合同工期总日历天数365日历天。四、质量标准工程质量标准：符合国家现行施工质量验收规范合格标准，一次性验收合格。五、合同价款（一）金额（大写）：肆佰肆拾肆万零柒佰陆拾捌元肆角陆分（￥4440768.46元）；其中：1.安全文明施工费：(￥元）；人民币（大写）2.材料和工程设备暂估价金额：元)；人民币（大写）（￥/（￥2-3.专业工程暂估价金额：(￥元)；人民币（大写）4.暂列金额：人民币（大写）（￥元)。（二）合同价格形式：单价合同六、项目经理承包人项目经理：李润龙。联系电话：0879-7226555。七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（一）本合同协议书（二）中标通知书（三）投标书及其附件（四）本合同通用条款（五）本合同专用条款（六）本合同协议书附件（七）标准、规范及有关技术文件3一（八）图纸（九）工程量清单合同履行中，发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、承诺（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金。（二）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。（三）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。（四）在本合同履行过程中，若承包人产生诉讼或者发生其他纠纷，被人民法院采取强制执行或者查封、冻结、扣押资产等措施（包括涉及基于本合同产生的工程款），由此而导致本合同的延期、窝工、停滞等所有相关责任均由承包人承担，由此造成的损失亦由承包人承担赔偿责任。九、其它约定4-本项目拦标价编制及招标阶段所产生费用均由承包人承担。十、签订时间本合同于2024年9月24日签订。十一、签订地点本合同在孟连傣族拉祜族佤族自治县水务投资有限责任公司办公室签订。十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十三、合同生效本合同自双方法定代表人或者委托代理人签订并加盖公章之日起生效。十四、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。-5-（本页无正文）承包人：普洱建一建筑有发包人：孟连傣族拉祜族佤族限责任公司(盖单位章）自治县水务投资有限责任公司（盖单位章）法定代表人国法定代表人或其或其委托代理人：（签（签字）委托代理人：字)2024年9月24日2024年9月24日6一 附件下载
- 施工合同-孟连县2024年牛油果产业灌溉工程第二标段（娜允镇回噶片区、芒信镇回俄片区、芒信镇新寨片区、勐马镇贺安片区).pdf下载