华能黑龙江分公司肇东200MW风电项目地形图测绘和勘测定界图测绘延期询价公告202309250938 - 招标｜招标公告

项目编号	202309250938	招标状态	招标｜招标公告
发布时间	2023-09-25 10:35:10	标书获取截止时间
投标截止时间		开标时间
招标单位	华能黑龙江发电有限公司	预算金额
中标单位		中标金额
代理单位
相关产品	地形图测绘和勘测定界图测绘
联系方式	李光宇：13945482677

正文内容

一、项目介绍华能黑龙江分公司肇东200MW风电项目地形图测绘和勘测定界图测绘二、报价须知按询价文件报价三、基本信息采购方案名称华能黑龙江分公司肇东200MW风电项目地形图测绘和勘测定界图测绘采购单位华能黑龙江发电有限公司采购项目类型服务采购项目类别 3002 工程项目编号工程项目名称华能肇东200MW风电项目地形图测绘和勘测定界图测绘寻源类型询价寻源方式合格供应商公开评审原则经评审最低价法是否紧急采购否四、报价要求结算币种人民币报价截止前是否允许供应商修改报价允许是否缴纳保证金否保证金金额（元）报价开始时间 2023-09-21 14:11:03 报价截止时间 2023-09-27 11:11:03 答疑／澄清时间 2023-09-21 14:11:06 至 2023-09-27 09:36:34 五、产品信息序号计划号物料编码物料描述物料组采购明细数量计量单位计量单位描述标段或设备名称、规格型号计划采购时间计划交货时间计划开工时间计划完工时间安装时间需求单位交货地址用途及说明 1 1 F0101011 1.000 项 2023-07-27 2023-08-27 华能黑龙江能源销售有限公司六、联系人信息联系人李光宇询价单位华能黑龙江发电有限公司联系电话 0468-3692256 传真邮编 154109 Email 13945482677@163.com 手机 13945482677 联系地址七、附件华能黑龙江分公司肇东200兆瓦风电项目地形图测绘勘测定界图测绘询价文件_１９_.doc华能黑龙江分公司肇东200兆瓦风电项目地形图测绘勘测定界图测绘询价文件_１９_.doc 附件１：华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘和勘测定界技术要求.docx附件１：华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘和勘测定界技术要求.docx 附件２：华能安肇东200兆瓦风电项目地形图测绘和勘测定界测绘合同条款.docx附件２：华能安肇东200兆瓦风电项目地形图测绘和勘测定界测绘合同条款.docx 只接受供应商线上询问我要报名 interface return error技术文件1、华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘。1.1采购方案1.1.1项目概况：华能肇东200兆瓦风电项目拟建地点在肇东市，建设规模200MW风电项目，计划2024年开工建设，总占地面积约58平方公里，以基本草原和非基本草原地为主。1.1.2采购需求：总面积约58平方公里，升压站测绘比例1：500，其他区域1:2000，采用2000坐标系，等高距不大于1，注明水塘、道路、高压线、油井、输油管线以及坟地等。测绘成果应满足项目用地预审及土地农用地转建设用地手续办理需要，因工程设计需要，会涉及测绘图多次修改，不影响合同价格。总面积约20万平方米。1.1.3要求成果提交时间：合同签订后十日内完成。1.1.4其他说明：（1）如项目边界条件发生改变需要对地形图进行修改，不影响中标价格。（2）付款时间：成果满足招标人要求，一次性付清合同价款。（3）投标人需要自行到现场进行实地勘察，并获得招标人确认盖章。附件1.合同条款华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘勘测定界图测绘合同条款服务合同合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：名称：华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘勘测定界图测绘受托方（乙方）:签订日期：2023年月日签订地点:哈尔滨委托方（甲方）：肇东华能热力有限公司受托方（乙方）：依据《中华人民共和国民法典》《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》、《华能黑龙江发电有限公司采购及物资管理办法》《华能黑龙江发电有限公司新能源分公司采购及物资管理实施细则》的有关规定，甲方通过年月日的公开询价结果通知书接受了乙方以人民币（大写）（即￥元）为华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘勘测定界图测绘服务所做的投标书，由肇东华能热力有限公司有限公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方），双方经协商一致、自主自愿，订立本合同。1.工作内容1）工程名称：华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘勘测定界图测绘2）工程地址：黑龙江省肇东市安民乡。3）总面积约58平方公里，升压站测绘比例1：500，其他区域1:2000，采用2000坐标系，等高距不大于1，注明水塘、道路、高压线、油井、输油管线以及坟地等。总测绘成果应满足项目用地预审及土地农用地转建设用地手续办理需要，因工程设计需要，会涉及测绘图多次修改，不影响合同价格。总面积约20万平方米。4）合同执行日期年月日至年月日。2.工作进度2.1乙方应按以下进度计划开展工作：成果提交时间：合同签订后十日内完成。2.2甲方未能按时提供真实、合规、完整资料，导致乙方工作延误的，可相应顺延工期。3.工作人员3.1乙方应为工作安排符合资格要求的工作人员。3.2乙方项目负责人为，该负责人代表乙方具体执行合同，负责组织、实施本合同工作，签发合同履行过程中的相关文件。3.3甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作，有权要求乙方进行更换。4.双方的义务4.1甲方的义务4.1.1尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展工作的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求；4.1.2向乙方提供开展工作所需的资料；4.1.3协调有关单位配合乙方开展工作；4.1.4向乙方支付合同价格款项。4.2乙方的义务4.2.1按照国家及行业有关标准、规程和规范开展工作,严格掌握设计标准，控制造价；4.2.2及时向甲方交付第5条所述的工作成果并对其完整性和准确性负责；4.2.3按照合同约定保证工作质量；4.2.4按工作进度要求向甲方通报进展情况；4.2.5根据甲方意见，对意见进行必要的修改和补充；4.2.6如项目边界条件发生改变需要对地形图进行修改，不影响中标价格。5.工作成果5.1乙方应按合同约定及国家和行业要求开展工作，并按照本合同约定将工作成果提交给甲方。6.合同价格及支付6.1合同价格合同价格为人民币（大写）6.2支付乙方工作完成，甲方验收合格30日内（含本数）一次性向乙方支付全部合同价款，同时乙方负责提供等额有效增值税率专用发票。7.分包7.1乙方不得将本合同工作进行转包。7.2在事先取得甲方书面同意后，乙方可将本合同下的部分工作分包给具有相应资质的第三人。7.3乙方违反本条约定擅自分包的，甲方有权扣除分包工作量对应的合同金额或者终止本合同。7.4乙方应就分包人在分包合同下的行为向甲方负责。甲方对分包的同意不减轻或免除乙方在本合同下的任何义务和责任。乙方应在签订分包合同后，将分包合同副本送交甲方。8.知识产权8.1乙方根据本合同取得的工作成果的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述工作成果。8.2本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。9.保密义务9.1乙方及其工作人员应对工作成果和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。10.违约责任10.1乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。10.2乙方未能按期提交工作成果的，每逾期1天，应向甲方支付合同价格0.5%的违约金。10.3乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告后在限定时间内仍未纠正的，甲方有权书面通知乙方终止合同；合同提前终止的，甲方有权要求乙方退回部分或全部合同价款，且乙方应向甲方支付相当于合同价格20%的违约金。10.4甲方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，乙方有权要求甲方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。11.合同的终止和解除11.1未经双方协商一致或出现本合同约定的解除条件的，任何一方不得单方面解除本合同。11.2出现以下情形之一的，甲方有权单方面解除本合同：（1）乙方逾期交付约定的工作成果累计超过60日的；（2）乙方违反保密义务，擅自将甲方的保密信息对外扩散或披露给第三人的。11.3甲方逾期支付任何一期费用累计超过60日的，乙方有权单方面解除本合同。11.4一方依据本合同第11.2款、11.3款行使合同解除权的，本合同自书面解除通知送达对方之日起生效。除非双方另有约定，解除通知自一方按照对方合同地址交邮之日起次日视为送达。11.5本合同解除的，乙方应根据甲方的指示，将其就本合同从甲方处获得的所有甲方资料及其储存媒介退还甲方或就地销毁。乙方违反本款约定，应向甲方承担相当于合同金额20%的违约金。12.不可抗力12.1本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。12.2任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。12.3受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。12.4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。13.适用法律本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。14.争议解决14.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第1种方式处理：（1）仲裁：提交哈尔滨仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）诉讼：向/所在地人民法院提起诉讼。14.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。15.合同生效本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。16.份数本合同一式6份，甲方执5份，乙方执1份，具有同等法律效力。17.特别约定本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。无。附件1：技术规范书附件2：廉洁协议（下页为签字盖章页无正文）（本页为签字盖章页无正文）甲方：地址：法定代表人或委托代理人：电话：开户银行：银行账号：邮政编码：乙方：地址：法定代表人或委托代理人：电话：开户银行：银行账号：税号：邮政编码：附件1：技术文件1、华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘。1.1采购方案1.1.1项目概况：华能肇东200兆瓦风电项目拟建地点在肇东市，建设规模200MW风电项目，计划2024年开工建设，总占地面积约58平方公里，以基本草原和非基本草原地为主。1.1.2采购需求：总面积约58平方公里，升压站测绘比例1：500，其他区域1:2000，采用2000坐标系，等高距不大于1，注明水塘、道路、高压线、油井、输油管线以及坟地等。测绘成果应满足项目用地预审及土地农用地转建设用地手续办理需要，因工程设计需要，会涉及测绘图多次修改，不影响合同价格。总面积约20万平方米。1.1.3要求成果提交时间：合同签订后十日内完成。1.1.4其他说明：（1）如项目边界条件发生改变需要对地形图进行修改，不影响中标价格。（2）付款时间：成果满足招标人要求，一次性付清合同价款。（3）投标人需要自行到现场进行实地勘察，并获得招标人确认盖章。附件2：廉洁协议甲方：肇东华能热力有限公司乙方：依据国家有关法律、法规和党内法规，为认真贯彻执行中央纪委、监察部、国资委联合发布的《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》和《中国华能集团有限公司采购监督管理规定》等的规定，双方在本合同执行期间双方遵守廉洁从业义务达成协议如下：发包人承诺：一、认真遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定承担责任、履行义务和维护权利，杜绝违反国家法律法规的行为。二、遵守企业廉洁自律规定，秉公办事，不损害勘察设计人利益，不发生利用职务之便索要和接受钱物等违纪行为。三、遵守职业道德、职业纪律，认真履行岗位职责。四、在合同履行期间，不参加有可能影响公正执行合同的各种宴请、娱乐活动和报销各种费用。勘察设计人承诺：一、认真遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定承担责任、履行义务和维护权利，不发生违反国家法律法规的行为。二、认真履行合同条款，按照承诺的施工组织、配套设备、材料选用、进度计划、设计标准等完成合同规定项目。在合同履行期间不发生有违公平交易规则的行为，不向发包人领导、工作人员和监理人员馈赠礼品、礼物、礼金、各种有价证券和宴请。三、在合同履行期间禁止组织发包人领导、工作人员参加在文化、娱乐和体育场所得娱乐和体育健身活动。不得为发包人领导、工作人员报销应当由个人支付的各种费用，若发包人领导、工作人员提出索要钱、物等无礼要求时，应当坚决回绝并有义务向发包人上级纪检监察部门如实举报。四、坚持文明生产、文明施工。合同执行期与发包人主管人员意见有冲突时，采取合理合法途径协商解决，不得采取任何有商业贿赂倾向的方式。违约责任：双方应自觉遵守协议条款，有权监督对方认真履行义务和正当行使权利。发包人领导、工作人员违反协议，经勘察设计人举报并调查属实的，按照发包人干部管理规定和适用纪律条款处理。勘察设计人领导、工作人员违反协议，经调查属实的，勘察设计人不得参加发包人其他项目的报价。

附件下载

华能黑龙江分公司肇东200兆瓦风电项目地形图测绘勘测定界图测绘询价文件_１９_.doc下载
附件１：华能肇东200兆瓦风电项目地形图测绘和勘测定界技术要求.docx下载
附件２：华能安肇东200兆瓦风电项目地形图测绘和勘测定界测绘合同条款.docx下载