2026-07-18招标｜招标公告四川省|宜宾市|屏山县项目编号YBSXES202500978招标状态招标｜招标公告发布时间2025-06-19 15:48:41标书获取截止时间投标截止时间开标时间招标单位屏山县书楼镇人民政府预算金额11.67万元中标单位中标金额代理单位屏山县书楼镇人民政府相关产品制衣厂建设建筑工程施工总承包联系方式：15023556995：0831-5820001正文内容 书楼镇制衣厂建设项目施工单位选取公告 项目编号： YBSXES202500978 项目名称： 书楼镇制衣厂建设项目 业主或委托单位： 屏山县书楼镇人民政府 咨询电话： 15023556995 工期要求（天）： 30 选取方式： 随机抽取 项目预算价（元）： 116686.14 项目发包价（元）： 110851.83 资金来源： 财政资金 是否专门面向中小企业： 是 报名开始时间： 2025-06-20 00:00:00 报名结束时间： 2025-06-23 23:59:59 选取开始时间： 2025-06-24 10:00:00 资质类别及等级： 提示：施工单位仅需满足任一资质类别及等级 资质类别 等级 施工总承包类--建筑工程施工总承包 履约保证金要求： 本项目不收取履约保证金 项目所在地： 屏山县 选取地点： 屏山县公共资源交易服务中心 项目地址： 屏山县书楼镇 项目概况： 建设地点：屏山县书楼镇。 项目范围：本项目工程量清单、图纸所载全部内容。 项目负责人要求： 1.具备建筑工程专业二级注册建造师或以上执业资格。2.具备有效的安全生产考核证明（B证）。3.须为施工企业本单位人员。 项目特殊要求： 合同签订时间：中选通知书推送后3日内签订。项目实施时间：合同签订后3日内进场施工。价格要求：本项目发包价包括规费、安全文明施工费、税费等所有费用。工程质量要求：工程质量需满足行业标准和合同约定。安全责任：工程建设整个活动期间，所有安全责任均由中选人承担。质量保修范围和保修期：保修范围为整个项目的实施内容，保修期2年。成本补偿和风险分担：由中选人自行考虑材料等因素，业主不再进行调价。付款方式：工程量完成50%后支付至合同价的40%，完工并经镇级验收合格后支付至已完成工程价款的80%；经县级主管部门检验合格，并经业主或相关部门审核结算后支付至结算价100%。（承包人单独缴纳结算价的3%质量保证金后方可支付至结算价的100%，质保期为2年，待质量保证期结束后，经乙方申请并经相关部门确认无质量问题后14天内无息退还。） 回避情形： 无回避信息 合同主要条款、工程量清单或图纸等： 合同模板、清单、图纸、响应文件模板.zip 注意事项： 1.满足条件的意向施工企业须在规定的时间内报名方可参与本项目的选取，报名时需上传响应文件（范本详见通知公告），响应文件格式不满足范本要求视为无效响应。 2.施工企业报名成功即视为自行承诺满足本项目的所有要求，经查实不满足要求将纳入诚信管理，并按规定暂停或取消宜宾市小额工程交易平台入驻资格。 3.不同施工企业报名联系方式相同或从同一企业（或同一自然人）的互联网协议地址（IP地址）参与本项目选取报名，视为无效报名。 4.技术咨询电话010-86483801 书楼镇制衣厂建设项目 工程 招标控制价 招标控制价(小写): 116686.14元 (大写): 壹拾壹万陆仟陆佰捌拾陆元壹角肆分 招 标 人: 造价咨询人: (单位盖章) (单位盖章) 法定代表人 或其授权人: 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章) (签字或盖章) 编 制 人: 复 核 人: (造价人员签字盖专用章) (一级造价工程师签字盖专用章) 编 制 时 间: 复 核 时 间: 扉-2 建设项目招标控制价/投标报价汇总表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目 序号 单项工程名称 工程规模 金额(元) 其中: (元) 数值 计量单位 暂估价 安全文明施工费 规费 1 闲置营业房 平方米 116686.14 2918.64 1774.70 合 计 116686.14 2918.64 1774.70 单项工程招标控制价/投标报价汇总表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房 序号 单位工程名称 金额(元) 其中：（元） 暂估价 安全文明施工费 规费 1 建筑与装饰工程 90020.62 2461.32 1413.67 2 安装工程 26665.52 457.32 361.03 合 计 116686.14 2918.64 1774.70 单位工程招标控制价/投标报价汇总表 （适用于一般计税方法） 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【建筑与装饰工程】 标段： 序号 汇总内容 金 额（元） 其中:暂估价(元) 1 分部分项及单价措施项目 78499.47 1.1 拆除工程 4026.15 1.2 砌筑工程 1636.65 1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 634.14 1.4 门窗工程 24937.26 1.5 屋面及防水工程 2221.55 1.6 楼地面装饰工程 24859.59 1.7 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 2861.48 1.8 油漆、涂料、裱糊工程 7417.78 1.9 其他装饰工程 9855.73 1.10 单价措施项目 49.14 2 总价措施项目 2477.30 - 2.1 其中：安全文明施工费 2461.32 - 3 其他项目 - 3.1 其中：暂列金额 - 3.2 其中：专业工程暂估价 - 3.3 其中：计日工 - 3.4 其中：总承包服务费 - 4 规费 1413.67 - 5 创优质工程奖补偿奖励费 - 6 税前不含税工程造价 82390.44 - 6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 - 7 销项增值税额 7415.14 - 8 附加税 215.04 - 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 90020.62 分部分项工程清单与计价表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【建筑与装饰工程】 标段： 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 拆除工程 1 011610002001 拆除原有木门 1.拆除原有木门 2.拆除方式：投标人自行综合考虑 3.拆除后清理，满足下步施工要求 4.保护性拆除：对原有需要保留成品进行保护性拆除，保护恢复费用综合考虑在单价中，投标人综合考虑该部分工作内容，结算时不单独计取该部分工程量 5.拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场、运输：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取 6.拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点堆放 7.其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 8.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 6.3 10.04 63.25 49.33 2 011601001002 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 2.拆除方式：投标人自行综合考虑 3.拆除后清理，满足下步施工要求 4.保护性拆除：对原有需要保留成品进行保护性拆除，保护恢复费用综合考虑在单价中，投标人综合考虑该部分工作内容，结算时不单独计取该部分工程量 5.拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场、运输：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取 6.拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点堆放 7.其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 8.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m3 13.06 82.66 1079.54 841.59 3 011608002003 铲除墙面涂料面 1.铲除墙面涂料面 2.拆除方式：投标人自行综合考虑 3.拆除后清理，满足下步施工要求 4.保护性拆除：对原有需要保留成品进行保护性拆除，保护恢复费用综合考虑在单价中，投标人综合考虑该部分工作内容，结算时不单独计取该部分工程量 5.拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场、运输：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取 6.拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点堆放 7.其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑 8.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 314.59 5.72 1799.45 1403.07 4 011608002004 铲除天棚涂料面 1.铲除天棚原有乳胶漆面层至板底涂料 2.部位： 3.拆除、清理、废渣运至室外地点堆放，拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场、运输：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取 4.其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定 m2 213.39 4.82 1028.54 800.21 5 010103002005 建渣外运 1.废弃料品种：建渣 2.外弃运输：必须符合当地相关部门要求，并承担一切费用 3.建渣外运需满足政府部门关于建渣外运环保、车辆密闭等要求，投标人综合考虑 4.外运距离：综合考虑 5.综合单价包含弃土场费用等不再单独记取 6.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m3 13.06 4.24 55.37 13.71 32.13 分部小计 4026.15 3107.91 32.13 砌筑工程 6 010401004006 多孔砖墙 1.M5水泥砂浆砌筑Mu10页岩多孔砖 m3 3.15 519.57 1636.65 515.18 1.98 分部小计 1636.65 515.18 1.98 混凝土及钢筋混凝土工程 7 010507005007 压顶 1.混凝土种类：商品砼； 2.混凝土强度等级：C25； 3.外加剂：外加剂应满足设计及规范要求，砼的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比变化而调整单价； 4.混凝土拌和料要求:骨料粒径综合，须采用细石砼浇筑的，费用综合考虑进入本项综合单价中； 5.输送方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送费用； 6.其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 m3 0.09 467.69 42.09 5.35 8 010515001008 现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8～10 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ8～10 2.绑扎连接、焊接、机械连接、植筋、弧形钢筋等综合考虑在单价内 3.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，不单独计取费用，费用在单价内综合考虑 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 t 0.064 5287.03 338.37 69.03 1.70 9 010515001009 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～14 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径φ12～14 2.绑扎连接、焊接、机械连接、植筋、弧形钢筋等综合考虑在单价内 3.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，不单独计取费用，费用在单价内综合考虑 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 t 0.048 5284.99 253.68 49.17 5.41 分部小计 634.14 123.55 7.11 门窗工程 10 010802001010 10mm厚钢化玻璃地弹门 1.10mm厚钢化玻璃地弹门 m2 14.7 377.75 5552.93 661.06 22.49 11 010802003011 成品乙级防火门 1.门代号及洞口尺寸：成品乙级防火门 2.门框、扇材质：钢质（防火性能满足设计要求） 3.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、门框灌水泥浆等的制作安装及运输费用 4.其他：达到消防验收标准，满足设计及规范要求，其他安装所需的配件等费用，投标人综合考虑 5.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 6.3 401.75 2531.03 208.91 10.90 12 010801001012 成品实木套装门 1.门代号及洞口尺寸：成品套装实木门，代号及尺寸详设计 2.门框、扇材质：木质（防火性能满足设计要求） 3.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、门框灌水泥浆等的制作安装及运输费用 4.其他：达到消防验收标准，满足设计及规范要求，其他安装所需的配件等费用，投标人综合考虑 5.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 1.89 518.83 980.59 102.23 13 010802001013 成品塑钢套装门 1.门代号及洞口尺寸：成品塑钢套装门 2.门框、扇材质：铝合金（防火性能满足设计要求） 3.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、门框灌水泥浆等的制作安装及运输费用 4.其他：达到消防验收标准，满足设计及规范要求，其他安装所需的配件等费用，投标人综合考虑 5.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 1.68 276.97 465.31 68.16 2.65 14 010807001014 断桥铝合金固定窗 10mm钢化玻璃 1.窗类型：断桥铝合金固定窗 10mm钢化玻璃 2.窗代号及洞口尺寸：详见设计施工图 3.窗框或扇外围尺寸：详见设计施工图 4.窗框、扇材质：成品铝合金窗，颜色综合 5.玻璃品种、规格：10mm钢化玻璃 6.玻璃规格系数：外门窗的玻璃厚度及安全性能均应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015及《建筑安全玻璃管理规定,发改运行[2003]2116号》的有关规定。当采用安全玻璃的部位节能设计时也应采用安全节能玻璃 7.各种玻璃厚度使用、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材综合考虑 8.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 29.04 412.10 11967.38 719.32 24.39 15 010807001015 5+6A+5铝合金中空玻璃推拉窗 1.窗类型：铝合金推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸：详见设计施工图 3.窗框或扇外围尺寸：详见设计施工图 4.窗框、扇材质：成品铝合金窗，颜色综合 5.玻璃品种、规格：5+6A+5中空玻璃 6.玻璃规格系数：外门窗的玻璃厚度及安全性能均应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015及《建筑安全玻璃管理规定,发改运行[2003]2116号》的有关规定。当采用安全玻璃的部位节能设计时也应采用安全节能玻璃 7.各种玻璃厚度使用、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材综合考虑 8.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 9.18 374.73 3440.02 358.94 12.30 分部小计 24937.26 2118.62 72.73 屋面及防水工程 16 010904001016 楼（地）面2+2改性沥青防水卷材 1.卷材品种、规格、厚度:2mm厚改性沥青防水卷材 2.防水层数:二层 3.附加层、搭接层以及管道、洞口周边加强层、嵌密封膏及固定水泥钉的费用应包含在综合单价中 4.防水层做法：综合 5.未尽事宜满足设计及施工规范要求 m2 3.19 82.57 263.40 54.26 17 010903001017 墙面2+2改性沥青防水卷材 1.卷材品种、规格、厚度:2mm厚改性沥青防水卷材 2.防水层数:二层 3.附加层、搭接层以及管道、洞口周边加强层、嵌密封膏及固定水泥钉的费用应包含在综合单价中 4.防水层做法：综合 5.未尽事宜满足设计及施工规范要求 m2 11.19 86.53 968.27 228.39 18 011201004018 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 1.找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 11.19 21.34 238.79 117.72 0.90 19 011201004019 15厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 1.找平层砂浆配合比、厚度：10厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 42.22 17.79 751.09 389.27 2.53 分部小计 2221.55 789.64 3.43 楼地面装饰工程 20 011102003020 地面 800*800 1.800*800*8地砖地面，做法参见西南18J312-13页-3121L。 m2 185.84 131.86 24504.86 6487.67 11.15 21 011102003021 防滑地砖 300*300 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬水泥砂浆粘接层。上洒1-2厚干水泥并洒清水适量做法参见西南18J312-13页-3122D 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 300*300 3.嵌缝材料种类：详见设计 4.酸洗、打蜡要求：满足设计以及相关规范要求 5.砂浆采用自拌砂浆 6.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 3.19 111.20 354.73 141.99 0.48 分部小计 24859.59 6629.66 11.63 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 22 011204003022 内墙瓷砖 300*600 1.墙体类型：综合考虑 2.粘贴层砂浆厚度、配合比：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层（加建筑胶适量） 3.面层材料品种、规格、颜色：300X600墙砖（颜色业主定）白水泥勾缝；满贴至吊顶高度 4.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计以及规范要求 6.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 11.19 91.63 1025.34 446.48 0.90 23 011201004023 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 1.找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 42.22 22.15 935.17 444.15 3.38 24 011201004024 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 1.找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 42.22 21.34 900.97 444.15 3.38 分部小计 2861.48 1334.78 7.66 油漆、涂料、裱糊工程 25 011407001025 墙面喷刷钢化涂料 1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类、遍数：分遍满刮腻子达2-3mm厚，找平、磨光 3.涂料品种、喷刷遍数：钢化涂料，颜色综合考虑 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 356.81 13.17 4699.19 2797.39 26 011407002026 天棚喷刷钢化涂料 1.基层类型：综合考虑 2.喷刷涂料部位：详见设计 3.涂料品种、喷刷遍数：钢化涂料，颜色综合考虑 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m2 213.39 12.74 2718.59 1583.35 185.65 分部小计 7417.78 4380.74 185.65 其他装饰工程 27 011506003027 更换原二楼雨棚10厚钢化玻璃 1.更换原二楼雨棚10厚钢化玻璃，尺寸为1400*1500*10 m2 2.1 172.63 362.52 120.77 28 011503008028 更换走廊玻璃栏杆玻璃 1. 更换走廊玻璃栏杆玻璃两块，4块6+6夹胶玻璃尺寸为1000*1500。 m2 6 169.32 1015.92 474.36 13.80 29 011507001029 箱式招牌 1.40*3等边角钢 2.仿木纹铝塑板 m2 21.75 270.22 5877.29 1865.06 43.94 30 自编030 定制公司铭牌 1、定制公司铭牌，材质为钛合金，单个尺寸150*50cm 个 1 800.00 800.00 31 自编031 成品三层钢制货架 1、成品三层钢制货架，规格2000*2000*600。 套 3 600.00 1800.00 分部小计 9855.73 2460.19 57.74 合 计 78450.33 21460.27 380.06 单价措施项目清单与计价表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【建筑与装饰工程】 标段： 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 脚手架工程 1 011701001001 综合脚手架 1．建筑结构形式 2．檐口高度 m2 2 011701002001 外脚手架 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 m2 小计 混凝土模板及支架（撑） 3 011702028001 扶手 扶手断面尺寸 m2 0.86 57.14 49.14 24.08 小计 49.14 24.08 大型机械设备进出场及安拆 4 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 台次 小计 合 计 49.14 24.08 总价措施项目清单与计价表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【建筑与装饰工程】 标段： 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率 （%） 金额 （元） 调整费率 (%) 调整后金额 (元) 备注 定额(人工费+机械费) 1 011707001001 安全文明施工费 2461.32 1.1 ① 环境保护费 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） 0.11 87.90 1.2 ② 文明施工费 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） 0.65 519.44 1.3 ③ 安全施工费 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） 1.48 1182.71 1.4 ④ 临时设施费 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） 0.84 671.27 2 011707002001 夜间施工增加费 3 011707003001 非夜间施工照明 4 011707004001 二次搬运费 5 011707005001 冬雨季施工增加费 6 011707006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 7 011707007001 已完工程及设备保护费 8 011707008001 工程定位复测费 15.98 合计 2477.30 其他项目清单与计价汇总表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【建筑与装饰工程】 标段： 序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注 1 暂列金额 2 暂估价 2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 2.2 专业工程暂估价/结算价 3 计日工 4 总承包服务费 合 计 - - 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【建筑与装饰工程】 标段： 序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元) 发承包人确认单价(元) 备注 1 柴油(机械) L 2.8 6.02 2 水泥 32.5 kg 3257.344 0.385 3 特细砂 m3 5.661 143.00 4 水 m3 3.577 3.94 5 其他材料费 元 362.3 1.00 6 复合模板 m2 0.222 36.00 7 二等锯材 m3 0.004 1900.00 8 摊销卡具和支撑钢材 kg 0.074 4.199 9 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 套 316.268 0.24 10 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 套 6.256 0.26 11 成品实木套装门 m2 1.844 442.00 12 合页 副 3.382 1.25 13 膨胀螺栓 M8 套 13.794 0.24 14 HRB400 直径Φ8～10 t 0.068 3380.00 15 HRB400 直径φ12～14 t 0.051 3340.00 16 焊条 (高强钢筋用) kg 0.415 5.40 17 白水泥 kg 15.879 0.695 18 细砂 m3 1.583 143.00 19 面砖 300*600 m2 11.648 30.00 20 成品腻子粉 一般型（Y） kg 206.352 1.80 21 改性沥青嵌缝油膏 kg 3.08 3.50 22 SBS改性沥青涂料 kg 2.304 12.45 23 石油沥青 30# kg 5.264 3.61 24 汽油 L 17.354 6.373 25 改性沥青防水卷材 2mm m2 32.544 20.00 26 防滑地砖 300*300 m2 3.28 35.00 27 锯材 综合 m3 0.258 1900.00 28 5+6A+5铝合金中空玻璃推拉窗 m2 8.741 327.00 29 成品塑钢套装门 m2 1.598 223.00 30 烧结多孔砖(KP1型) 240×115×90 千匹 1.065 687.00 31 石灰膏 m3 0.075 120.00 32 10mm厚钢化玻璃地弹门 m2 14.213 315.00 33 断桥铝合金固定窗 10mm钢化玻璃 m2 26.869 400.00 34 乙级防火门 m2 6.111 358.00 35 膨胀螺栓 套 28.287 0.14 36 钢化涂料 kg 333.018 2.10 37 地砖 800*800 m2 193.232 74.00 38 钢化玻璃 10mm m2 7.022 66.40 39 调和漆 白酯胶调和漆 kg 0.428 9.96 40 角钢 综合 kg 234.387 4.00 41 仿木纹铝塑板 m2 22.89 74.00 42 商品混凝土 C25 m3 0.09 370.00 单位工程招标控制价/投标报价汇总表 （适用于一般计税方法） 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【安装工程】 标段： 序号 汇总内容 金 额（元） 其中:暂估价(元) 1 分部分项及单价措施项目 23582.20 1.1 电气工程 19775.59 1.2 给排水工程 3806.61 1.3 单价措施项目 2 总价措施项目 462.11 - 2.1 其中：安全文明施工费 457.32 - 3 其他项目 - 3.1 其中：暂列金额 - 3.2 其中：专业工程暂估价 - 3.3 其中：计日工 - 3.4 其中：总承包服务费 - 4 规费 361.03 - 5 创优质工程奖补偿奖励费 - 6 税前不含税工程造价 24405.34 - 6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 - 7 销项增值税额 2196.48 - 8 附加税 63.70 - 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 26665.52 分部分项工程清单与计价表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【安装工程】 标段： 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 电气工程 1 030404017034 配电箱 1AL1 1.名称：配电箱 2.型号：1AL1 3.规格：Pe=50KW 4.安装方式：挂墙安装 台 1 1043.07 1043.07 119.25 2 030404017035 配电箱 AP1 1.名称：配电箱 2.型号：AP1 3.规格：40KW 4.安装方式：挂墙安装 台 1 543.07 543.07 119.25 3 030411001036 镀锌钢管 SC100 1.名称：电缆排管 2.型号、规格：DN100 3.材质：镀锌钢管 4.未尽事宜满足设计及规范要求 m 20 79.76 1595.20 442.20 4.20 4 030411001037 电气配管 SC20 1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内，自行综合考虑 4.明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 5.未尽事宜满足设计及施工规范要求 m 306.26 15.66 4796.03 1583.36 5 030408001038 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4X25+1X16mm2 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：WDZ-YJY-4X25+1X16mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：室内沿桥架或管内敷设 6.电压等级（kV）：1KV以下 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m 20 118.29 2365.80 115.40 13.60 6 030408001039 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-3X25+2X16mm2 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：WDZ-YJY-3X25+2X16mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：室内沿桥架或管内敷设 6.电压等级（kV）：1KV以下 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 m 5 118.19 590.95 28.85 3.40 7 030411004040 电气配线 BV-2.5mm2 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：BV-2.5mm2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.配线线制：按设计要求 7.其他：满足设计要求及验收规范 m 205.54 3.86 793.38 189.10 8 030411004041 电气配线 BV-4mm2 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：BV-4mm2 4.材质：铜芯 5.配线部位或配线线制：动力线路 6.其它：未尽事宜均满足设计施工图和现行技术、质量验收规范和工程所在地行业主管部门相关标准 m 716.55 4.88 3496.76 580.41 9 030412005042 双管LED灯 1.双管LED灯 2.220V,T8型 LED 2X18W;带反射罩 3.底边距地2.5米管吊安装(设备房内为吸顶安装) 套 16 127.73 2043.68 350.88 10 030412001043 LED防水防尘灯 1.名称：LED防水防尘灯 2.型号：LED 1x22W(IP54) 3.安装形式：吸顶安装 4.其他：符合设计及施工规范要求同时满足相关技术要求 套 1 82.70 82.70 15.69 11 030411006044 灯具接线盒 1.名称：灯具接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：综合 5.其他：符合设计及施工规范要求同时满足相关技术要求 个 17 8.57 145.69 58.65 12 030404034045 单联单控开关 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.4米安装 4.其他：符合设计及施工规范要求同时满足相关技术要求 个 4 24.88 99.52 25.44 13 030404034046 三联单控开关 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.4米安装 4.其他：符合设计及施工规范要求同时满足相关技术要求 个 1 28.96 28.96 6.36 14 030404035047 安全型二、三孔插座 1.名称：安全型二、三孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地0.3米安装 4.其他：符合设计及施工规范要求同时满足相关技术要求 个 39 27.01 1053.39 306.54 15 030404035048 安全型三孔挂机空调插座 1.名称：安全型三孔挂机空调插座 2.规格：250V 16A 3.安装方式：距地2.5米安装 4.其他：符合设计及施工规范要求同时满足相关技术要求 个 4 27.98 111.92 33.60 16 030411006049 开关（插座）盒 1.名称：开关（插座）盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：综合 5.其他：符合设计及施工规范要求同时满足相关技术要求 个 48 8.36 401.28 182.88 17 030901013061 磷酸铵盐手提灭火器 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.安装方式：详设计 4.附件：含灭火器放置箱 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 组 3 194.73 584.19 139.86 0.06 分部小计 19775.59 4297.72 21.26 给排水工程 18 031001006052 冷水PP-R塑料给水管 DN40 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷水 3.材质：PP-R塑料管 4.型号、规格：DN40mm 5.连接方式：热熔连接 6.水冲洗、水压试验：按设计要求 7.管道附件设置：包含管件、管卡等全套 8.给水管道消毒符合设计及规范 9.其他：满足设计、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 m 27.35 59.61 1630.33 543.17 4.65 19 031001006053 冷水PP-R塑料给水管 DN25 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷水 3.材质：PP-R塑料管 4.型号、规格：DN25mm 5.连接方式：热熔连接 6.水冲洗、水压试验：按设计要求 7.管道附件设置：包含管件、管卡等全套 8.给水管道消毒符合设计及规范 9.其他：满足设计、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 m 8.65 40.94 354.13 124.56 1.04 20 031003013054 水表DN40 1.名称：水表 2.型号、规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.其他：满足设计、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 个 1 196.74 196.74 36.96 0.60 21 031003003055 闸阀 DN40 1.类型 ：闸阀 2.材质 ：详设计 3.规格、压力等级 ：DN40 4.连接形式 ;综合 5.焊接方法 ：符合设计和规范要求 6.其他：满足设计、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 个 5 110.11 550.55 127.05 9.40 22 031001006056 U-PVC排水管 DN100 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 DN100 4.连接形式：承插粘接 5.管道附件设置：含管道、管件、管卡、透气帽、H型管件、存水弯等附件制作、安装 6.通球、灌水试验：按设计要求 7.其他满足设计及相关规范要求 m 6.36 59.69 379.63 134.51 0.13 23 031001006057 PVC-U排水管 DN50 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质、规格：PVC-U排水管 DN50 4.连接方式：粘接连接 5.灌水试验、通气试验：按设计及规范要求 6.含安装管道所以管件 7.其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定 m 3.26 29.85 97.31 47.17 24 031004014058 PVC地漏 DN50 1.材质：PVC 2.型号、规格：DN50 3.安装方式：详设计图 4.其他：满足设计、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 个 1 39.03 39.03 17.44 25 031004006059 低位水箱蹲式大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：低位水箱蹲式大便器 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含低水箱及附件、软管、角阀等完成本项工作内容的所有附件 5.其他：满足设计、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 组 1 297.92 297.92 91.82 0.03 26 031004003060 洗手盆 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：洗手盆 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：龙头、软管、角阀、排水栓附件等完成本项工作内容的所有附件 5.其他：满足设计、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 组 1 260.97 260.97 66.41 0.03 分部小计 3806.61 1189.09 15.88 合 计 23582.20 5486.81 37.14 单价措施项目清单与计价表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【安装工程】 标段： 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 其他措施项目 1 031302007001 高层施工增加费 项 小计 合 计 总价措施项目清单与计价表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【安装工程】 标段： 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率 （%） 金额 （元） 调整费率 (%) 调整后金额 (元) 备注 定额(人工费+机械费) 1 031302001001 安全文明施工费 457.32 1.1 ① 环境保护费 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） 0.11 26.34 1.2 ② 文明施工费 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） 0.32 76.62 1.3 ③ 安全施工费 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） 0.83 198.73 1.4 ④ 临时设施费 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） 0.65 155.63 2 031302002001 夜间施工增加费 3 031302003001 非夜间施工增加 4 031302004001 二次搬运费 5 031302005001 冬雨季施工增加费 6 031302006001 已完工程及设备保护费 7 031302008001 工程定位复测费 4.79 合计 462.11 其他项目清单与计价汇总表 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【安装工程】 标段： 序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注 1 暂列金额 2 暂估价 2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 2.2 专业工程暂估价/结算价 3 计日工 4 总承包服务费 合 计 - - 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） 工程名称：书楼镇制衣厂建设项目\闲置营业房【安装工程】 标段： 序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元) 发承包人确认单价(元) 备注 1 成套配电箱 1AL1 套 1 850.00 2 镀锌钢管 SC20 m 315.448 6.46 3 吸顶灯 LED 1x22W(IP54) 套 1.01 54.00 4 灯具接线盒 个 17.34 2.36 5 单联单控开关 只 4.08 14.00 6 安全型二、三孔插座 套 39.78 14.00 7 安全型三孔挂机空调插座 套 4.08 14.00 8 开关（插座）盒 个 48.96 2.36 9 PP-R塑料冷水管 DN40 m 27.788 19.70 10 PP-R塑料给水管热熔管件 DN40 个 20.294 11.40 11 成品管卡 DN40 套 28.35 1.50 12 水表DN40 个 1 138.00 13 闸阀 DN40 个 5.05 48.00 14 承插塑料排水管UPVC DN100 m 6.322 20.30 15 承插塑料排水管件 DN100 个 2.646 16.00 16 止水环 DN100 个 0.652 5.50 17 成品管卡 DN100 套 1.506 5.00 18 PVC地漏 DN50 个 1.01 14.00 19 低位水箱蹲式大便器（含水箱、角阀、金属软管等全套附件） 个 1.01 133.00 20 洗脸盆 个 1.01 115.76 21 洗脸盆排水附件 套 1.01 1.00 22 混合冷热水龙头 个 1.01 11.58 23 角型阀(带铜活) DN15 个 2.02 10.00 24 金属软管 D15 根 2.02 3.90 25 PP-R塑料冷水管 DN25 m 8.788 8.20 26 PP-R塑料给水管热熔管件 DN25 个 10.596 7.60 27 成品管卡 DN25 套 9.45 1.50 28 成套配电箱 AP1 套 1 350.00 29 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4X25+1X16 m 20.2 106.33 30 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-3X25+2X16mm2 m 5.05 106.23 31 镀锌钢管 SC100 m 20.6 41.00 32 铜芯绝缘导线 BV-2.5mm2 m 238.426 2.11 33 绝缘电线 BV-4mm2 m 752.378 3.41 34 PVC-U排水管 DN50 m 3.299 5.60 35 PVC-U排水管件 DN50 个 2.249 5.00 36 灯具吊杆 φ15 根 32.64 6.50 37 双管LED灯 套 16.16 70.00 38 三联单控开关 只 1.02 18.00 39 灭火器 个 6 40.00 40 灭火器放置箱 个 3 45.00 宜宾市小额工程交易平台****工程施工企业选取项目响应文件施工企业：_______（盖单位公章）法定代表人：___________（签字或签章）年月日一、选取承诺函（项目业主名称）：我方本着平等自愿、诚实守信的原则，决定参加贵方组织的***工程项目施工企业选取活动，我方授权(姓名、职务、身份证号码)代表我方(企业名称)全权处理本项目的有关事宜。我方在宜宾市小额工程交易平台中的报名或报价行为均系我方真实意愿，我方对所填写的信息以及提供材料的合法性、真实性、有效性、准确性负责。我方承诺，如我方中选：1.我方在收到宜宾市小额工程交易平台推送的中选通知书后，在你方规定的期限内，与你方签订合同；2.我方按照选取公告的规定向你方足额递交履约担保；3.我方在合同约定的期限内不更换项目经理（负责人)。因特殊情况确需更换的，应先征得你方同意，且更换后的人员不低于原承诺人员所具有的资格和条件，否则愿意承担相应违约责任。拟派项目经理（负责人)相关情况详见《拟任本项目经理（负责人）简历表》。4.我方在合同约定的期限内按选取公告要求完成并移交全部合同工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。5.我方遵循“公开透明、公平竞争、诚实信用”原则，严禁出现弄虚作假、非法贿赂中选、围选串选、无正当理由拒签合同或不按规定履行合同、转包、违法分包等行为。若我方无正当理由拒签合同或不按规定履行合同的，或履约情况被项目业主评为“差评”的，同意暂停我方参与小额工程交易平台运行承接服务6个月；我方上述情形之一累计达到2次的，同意暂停我方承接服务12个月；累计达到3次的，同意取消我方承接服务资格。6.（根据选取公告，需要施工企业承诺或说明的其他内容）。以上承诺，如有违反，我方自愿承担一切后果和经济责任。企业名称:(公章)法定代表人:(签字或签章）日期：年月日二、施工企业情况表施工企业名称（公章）统一社会信用代码注册资金注册地址办公地址成立时间组织结构联系人联系电话传真网 址法定代表人姓名联系电话企业经营范围企业资质及等级员工情况员工总人数： 其中注册建造师高级专业技术职称人员中级专业技术职称人员初级专业技术职称人员技工与本企业法定代表人为同一人的单位与本企业存在控股关系的单位与本企业存在管理关系的单位备注三、拟任本项目经理（负责人）简历表姓名年龄身份证号码毕业学校年毕业于**学校、**专业执业资格证书名称证书编号安全生产考核合格证（B证）证书编号近三年类似业绩时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：（1）响应时，应提供项目负责人身份证、社保缴费证明、相应的执业资格证书、安全生产考核合格证（B证）扫描件。若选取公告要求提供其他证明材料扫描件的，则应按公告要求提供。（2）社保缴费证明是指，由社保部门出具的主要人员在参与本项目选取的施工企业的最近6个月连续缴费证明，从选取公告发布之日的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少1个月在该企业的社保缴费证明并提供聘用合同。（3）若选取公告要求提供项目经理（负责人）业绩，则项目经理（负责人）以竣工验收报告中载明的项目经理（负责人）为准。（4）使用电子注册证书的，其电子证书的有效性应符合有关规定。四、其他施工企业需要提供的材料、证书等扫描件。中亿国际设计集团有限公司ZHONGYIINTERNATIONALDESIGNGROUPLIMITED资质证书编号：A352012386市政行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级。图纸专用章：注册师执业章：工程名称：书楼镇制衣厂建设项目子项名称：建设单位：屏山县书楼镇人民政府审定解俊工程负责人史锋专业负责人史锋审核史锋校对李梁设计夏冬阳图名：设计说明项目编号图别施工图日期图号012025.04版本中亿国际设计集团有限公司ZHONGYIINTERNATIONALDESIGNGROUPLIMITED资质证书编号：A352012386市政行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级。图纸专用章：注册师执业章：工程名称：书楼镇制衣厂建设项目子项名称：闲置营业房建设单位：屏山县书楼镇人民政府审定解俊工程负责人史锋专业负责人史锋审核史锋校对李梁设计夏冬阳图名：一层原始平面图改造后平面图项目编号图别施工图日期图号022025.04版本中亿国际设计集团有限公司ZHONGYIINTERNATIONALDESIGNGROUPLIMITED资质证书编号：A352012386市政行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级。图纸专用章：注册师执业章：工程名称：书楼镇制衣厂建设项目子项名称：建设单位：屏山县书楼镇人民政府审工程负责人定解俊史锋专业负责人史锋审核史锋校对李梁设计夏冬阳图名：门窗表门窗大样图项目编号图别施工图日期图号032025.04版本外径规格：长200*宽60*高200*4层板宽60cm高长200cm储物货架示意图乡工籼跳"礶获豪尔泰心Hoertai1设计说明一．设计依据本工程为书楼镇制衣厂建设项目,连结板设置高度距地面+0.30米；在进户配电箱内设置总等电位联结端子板（MEB），用40X4镀锌扁钢与为单层戊类厂房。接地连结板焊接连通，作法见03D5012P34、03D501-3P20，总等电位联结线采用40*4mm1．相关专业提供的工程设计资料；物内的PE干线、进出建筑的金属管线、建筑物内的金属构件均应进行等电位联接。2．建设单位提供的设计任务书及设计要求；3.本工程采用TN-S的接地系统，进户PE线应与总等电位联结端子板（MEB）作重复接地连接，PE线3．中华人民共和国现行主要标准及法规：从总等电位联结端子板处与工作零线分开引出，凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）一切电气设备金属外壳均应接专用保护零线。七.抗震设计《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑照明设计标准》GB50034-20131.配电箱、柜的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求，配电箱、柜内元器件之间采用软连接，接线处《供配电系统设计规范》GB50052-2009《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014做防震处理。二．设计范围2.配电导体采用电缆或电线，接地线采取防止地震时被切断的措施。本工程设计范围有以下电气系统：八.节能设计1．220/380V配电系统。1.配电柜位于负荷中心，以节省线材，降低电能损耗；按经济电流密度合理选择导线截面降低线路损耗。2．建筑物防雷、接地系统及安全措施；2.灯具的选择采用高效能灯具，光源以节能灯为主，并配优质电子镇流器。三．220/380V配电系统九.其它1．本建筑的应急照明等用电为二级，其余用电负荷均为三级。应急照明采用灯具内的蓄电池作备用电源,1.凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。放电时间不应小于60min。应急照明灯具平时不亮，火灾时蓄电池放电点亮。应急照明灯具面板或灯罩2.建设工程竣工验收时，必须具备设计单位签署的质量合格文件。的材质应符合下列规定；1)、除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外；设置在距地面十.本工程引用的国家建筑标准设计图集1m以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或材质，在顶棚疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻D301-1～2《室内管线安装.》；璃材质。疏散走道地面照度不小于1.0LX,楼梯间地面照度不小于5LX。03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装.》；2．埋地引入一路220/380V电源供电，每个插座容量按200W计。D702-1～2《常用低压配电设备及灯具安装.》；3．本工程的配电方式采用TN-S式，电表在公共区域安装。15D502《等电位联结安装.》;4．照明、插座均由不同的支路供电；所有插座回路均设漏电断路器保护。D301-3《钢导管配线安装.》；5．疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。四．设备选型及安装1．所有配电箱均按开关箱电路图定制，配电箱采用底边距地1.5m嵌墙暗装，应采取安全措施，防止触电。2．室内普通插座须采用安全型插座，距地0.3米安装。3．生产车间内选用130W控照式金属卤化物灯具，吊杆安装，灯具、插座等靠近可燃物时应采用隔热、散热等保护措施。生产车间内照度值为200Lx,功率密度值为8W/㎡。照明光源的显色指数Ra不应小于80,统一炫光值UGR不大于22。五．导线选择及敷设1．进户线采用YJV-1KV型铜芯电缆，电缆埋地用电气专用碳素波纹管，安装作法参见94D101-5。2.所有配电箱出线选用BV-450/750型铜芯塑料线，应急照明线路均为NH-BV-450/750型铜芯耐火导线。3.电线管主要选用PC硬质塑料线管，全部在墙、顶板内暗埋敷设，生产厂房明装敷设。金属梯架、托盘或槽盒本体之间的)连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合下列规定：1）梯架、托盘和槽盒全长不大于30米时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30米时，每隔20~30米应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。2）非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。3）镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。4.a、消防应急照明明敷设时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭金属线槽，并应采取防火措施。b、暗敷时，应穿管并应敷设在不然性结构内且保护层厚度不应小于30mm。5.在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线。六.建筑物防雷、接地系统及安全措施（一）建筑物防雷：本建筑年预计雷击次数为0.039次/a，按三类防雷设计,整个系统均利用建筑物构造钢筋作“法拉第笼式避雷网”，具体作法是：1.沿屋面女儿墙明敷φ12的镀锌圆钢作接闪器,与防雷引下线可靠连接。2.利用建筑周边柱内钢筋作引下线，利用桩基础内钢筋作接地极。构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子。3.凡突出屋面的所有金属构件、金属管道等均应与接闪器可靠焊接。各防雷结点作法详见03D501-3第8-12,25,26,53页。（二）接地及安全措施：1．本工程的保护接地、功能接地和防雷接地共用自然基础接地体，要求接地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。2．本工程采用总等电位联结，在进户配电箱就近的立柱上设置接地连结板，并与柱内两根主竖筋焊接连通，中亿国际设计集团有限公司ZHONGYIINTERNATIONALDESIGNGROUPLIMITED镀锌扁钢，建筑资质证书编号：A352012386市政行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级。图纸专用章：注册师执业章：工程名称：书楼镇制衣厂建设项目子项名称：闲置营业房建设单位：屏山县书楼镇人民政府审定解俊工程负责人史锋专业负责人门思雨审核门思雨设计吴君宇夏冬阳图名：电施设计说明项目编号图别电气日期图号12025.04版本16事故照明灯24V5W距地5m吊杆安装15安全出口灯24V3W门框上方0.15m安装14事故照明灯24V5W距地2.5m安装13疏散指示灯24V3W距地0.5m安装12三联开关250V,10A距地1.3m暗装11单联开关250V,10A距地1.3m暗装10双联开关250V,10A距地1.3m暗装9双管LED灯~220V,T8型LED2X18W;带反射罩底边距地2.5米管吊安装(设备房内为吸顶安装8防水防尘灯~220V,LED1X12W;吸顶安装7钢管SC埋地或沿墙敷设6硬质塑料线管PC埋地或沿墙敷设5电气专用碳素波纹管ICC埋地或沿墙敷设4MEB等电位端子板距地0.3m暗装3单相接地五孔插座250V,10A（安全型）距地0.3m暗装或埋地暗装2空调三孔插座250V,10A（安全型）个距地0.3m暗装1总开关箱AL定制序号符号名称型号单位数量备注图例1ALL1WL1照明EHTMI-161-16ABV-3x2.5-SC20-CWL2照明ECos=0.8Pjs=40.0KWL3照明Ijs=75.97AHTMI-161-16A照明L2照明插座备用HTMIL-632-16AL1300)A-4300HTMIL-632-16AYJV-3X25+2XHTM1G.300A,3P备用SMZ0.5HTMIL-632-16A300530mA备用L1、2、3HTMI-1003-100A100-CE防火隔板WDZCN-BYJ-3X4-SC20-WC中亿国际设计集团有限公司ZHONGYIINTERNATIONALDESIGNGROUPLIMITED资质证书编号：A352012386市政行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级。Pe=50KWKx=0.80DT862a-1.5(6)AHTMIL-300(16-SC100-CE300mAHTMI-161-16ABV-3x2.5-SC20-CL2HTMI-161-16AL1HTMI-161-16AHTMIL-632-16AL330mA30mA插座备用L230mA插座由原配电箱引来，长度20米L3图纸专用章：YJV-3x25+2X16-SCAP1HTM1G.16A,2PALE注册师执业章：工程名称：书楼镇制衣厂建设项目子项名称：建设单位：屏山县书楼镇人民政府审定解俊工程负责人史锋专业负责人门思雨审核门思雨设计吴君宇夏冬阳图名：配电系统图项目编号图别电气日期图号022025.04版本AP1Pe=40KWKx=0.80Cos=0.8Pjs=32.0KWIjs=60.77A由1AL引来HTM1G.100A,3YJV-3X25+2X16-SC100-CEL1HTMI-161-16ABV-3x4-SC20-CEWP1插座L2HTMI-161-16ABV-3x4-SC20-CEWP2插座L3HTMI-161-16ABV-3x4-SC20-CEWP3插座L1HTMI-161-16ABV-3x4-SC20-CEWP4插座L2HTMI-161-16ABV-3x4-SC20-CEWP5插座L3HTMI-161-16ABV-3x4-SC20-CEWP6插座L1HTMI-161-16ABV-3x4-SC20-CEWP7插座L2HTMI-161-16ABV-3x4-SC20-CEWP8插座PHTMI-161-16AL3WP9BV-3x4-SC20-CE插座L1HTMI-161-16AWP10BV-3x4-SC20-CE空调L2HTMI-161-16AWP11BV-3x4-SC20-CE空调L3HTMI-161-16A备用L3HTMI-161-16A备用L3HTMI-161-16A备用L3HTMI-161-16A备用中亿国际设计集团有限公司ZHONGYIINTERNATIONALDESIGNGROUPLIMITED资质证书编号：A352012386市政行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级。1AL由原配电箱引来，长度20米-SC100-CEYJV-3X25+2X16图纸专用章：注册师执业章：工程名称：书楼镇制衣厂建设项目子项名称：建设单位：屏山县书楼镇人民政府审定解俊工程负责人史锋专业负责人史锋审核史锋校对李梁设计夏冬阳图名：照明布置图动力平面布置图项目编号图别施工图日期图号032025.04版本1AP设计说明一设计依据图例表1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014；3.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；4.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；5.《平板玻璃工厂设计规范》GB50435-2007；6.国家现行相关规范及建筑等专业作业图；二、工程概况及设计范围：1.本工程根据甲方提供的相关资料和土建专业提供的作业图进行设计。2.本工程为书楼镇制衣厂建设项目。3.本工程设计内容包括：给水系统，排水系统，灭火器设置。磷三、给排水设计：1.给水系统：1.1给水系统：采用市政给水管网供水，市政给水管网压力为0.40MPa。1.2用水量:最高日用水量为20.0m/d,最高时用水量为3.80/m332.排水系统：2.1本工程污水均经检查井排入化粪池。2.2通气管采用普通伸顶通气管。2.3屋面雨水、空调冷凝水经雨水井排至市政雨水管网。3.灭火器设置：3.1火灾类型为A类，配置场所的危险等级为中危险级。3.2采用磷酸铵盐干粉灭火器,单具灭火器配置级别为2A。四、施工说明：标准图集目录1.管道安装高程：除特殊说明外，给水管以管中心计，排水管以管内底计。2.尺寸单位：除特殊说明外，标高为米，其余为毫米。3.排水管和出户管连接应用两只45°弯头，90°弯须采用带检查口弯头，支管与主管连接采用顺水三通或斜三通。采用水封式地漏时，其水封高度不得小于５０mm,清扫口与其所在的地(楼)面平，排水立管和横管上的检查口与清扫口均应安装在便于检修和操作的部位。4.排水排出管坡度按标准坡度安装（注明者除外）。DN160i＝0.01；DN100i＝0.02；排水横支管的标准坡度应为0.0265.管道材料（除特殊注明外）：5.1生活给水管：室外给水管道采用PE管，室内给水管道为PP-R管。管道的标记应面向外侧，处于显眼位置。塑料管与金属管件、阀门的连接应使用专用管件连接，不得在塑料管上套丝。5.2雨水管及空调冷凝水管采用PVC-U塑料管。6.本工程施工及验收按GB242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》有关规定进行，其余未及事项均按国家最新公布的有关规定执行。五.其它1.图中所注管径均为钢管的公称直径，选用塑料管时其管径应与钢管的公称直径相吻合。2.本设计说明如与施工图有矛盾时，业主和施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。中亿国际设计集团有限公司ZHONGYIINTERNATIONALDESIGNGROUPLIMITED资质证书编号：A352012386市政行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级。图纸专用章：注册师执业章：工程名称：书楼镇制衣厂建设项目子项名称：建设单位：屏山县书楼镇人民政府审定解俊工程负责人史锋专业负责人史锋审核史锋校对李梁设计夏冬阳图名：一层动力平面图项目编号图别施工图日期图号012025.04版本名称图例名称图例污水管给水管J消防管雨水管YL止回阀圆形地漏闸阀室内水表酸铵盐手提灭火器截止阀蹲便自带水箱水平清扫口水龙头P型存水弯/h。通气帽S型存水弯倒流防止器消火栓箱水泵接合器拖布池检查口雨水斗序号名图集号称备注1卫生设备安装09S3042管道支架及吊架03S4023圆形雨水检查井02（03）S5154圆形污水检查井02（03）S5155建筑给水塑料管道安装11SS405-1~4。6防水套管02S4047水表井及安装05S5028建筑排水塑料管道安装10S4069室内消火栓安装15S202至市政给水网DN50PPRDe25PPRDe25PPRDe40DN100PPRDe25DN100DN50DN100PL-1给水系统图排水系统图中亿国际设计集团有限公司ZHONGYIINTERNATIONALDESIGNGROUPLIMITED资质证书编号：A352012386市政行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级。图纸专用章：注册师执业章：工程名称：书楼镇制衣厂建设项目子项名称：建设单位：屏山县书楼镇人民政府审定解俊工程负责人史锋专业负责人史锋审核史锋校对李梁设计夏冬阳图名：给排水平面布置图给水系统图排水系统图项目编号图别施工图日期图号022025.04版本JL-1接项目施工合同及附件项目业主：屏山县书楼镇人民政府施工单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年月第一节合同协议书发包人（全称）：屏山县书楼镇人民政府（甲方）承包人（全称）：（乙方）一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程内容：详见工程量清单（财评清单）及图纸等建设内容。4.工程承包范围：详见工程量清单（财评清单）及图纸等建设内容。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合符合国家相关质量验收标准，达到一次性验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：元。2.合同价格形式：固定单价。在财政评审单价基础上，下浮%确定分部分项工程量清单项目的单价，并汇总形成本项目总价；最终以财政评审下浮%后确定的项目单价及实际发生的工程量作为本项目的结算依据。五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中选通知书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）图纸；（5）已标价工程量清单或预算书；（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人签订合同后，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在屏山县书楼镇人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：11511229588354888X组织机构代码：地址：屏山县书楼镇人民政府地址：邮政编码：645351邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0831-5820001电话：传真：/传真：电子信箱：454442516@qq.com电子信箱：开户银行：四川屏山农村商业银行开户银行：股份有限公司书楼支行账号：63790120000000721账号：第二节通用合同条款备注：1、本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行。2、如有最新版本，参照最新版本执行。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：除合同协议第六条规定的合同文件外，还包括有关本工程的洽商变更等书面协议、承包人的其他保证及承诺、施工组织设计等。履行合同过程中双方确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证及设计变更等相关资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；1.1.2.5设计人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地；乙方根据工程需要，须合理占用的其他全部场地。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定，包括规划施工范围内的全部场地以及其他必要用地。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中，根据工程需要确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：除通用条款1.3条规定的法律外，需要明示的法律、行政法规；《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律法规还包括本省以及本市建设行政主管部门、工程造价管理结构的有关规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关本工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中选通知书；（3）响应文件及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后3个日历天内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：提供1套工程设计施工图（如承包人需要追加图纸，由承包人自行复制，并承担相应费用。）；发包人向承包人提供图纸的内容：全套工程设计施工图。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于办理工程手续的相关资料；开工前提供完善的施工组织设计和安全专项方案等；承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的时间；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；承包人提供的文件的形式为：书面形式和发包人要求的其他形式；发包人审批承包人文件的期限：自收到文件之日起7天内审查完毕；1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整施工图纸供发包人、监理人及有关人员使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地工程部；发包人指定的接收人为：发包人项目现场代表；承包人接收文件的地点：项目所在地项目部；承包人指定的接收人为：承包方项目经理；监理人接收文件的地点：项目所在地监理部；监理人指定的接收人为：监理工程师；1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行负责，费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内，承包人不得向发包人另行收取使用费。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按屏山县相关规定执行。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：/；职务：现场负责人；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。(8)督促并控制好工程进度、质量、投资、安全。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：本项目施工所需的临时用水、电、进出场道路等建设内容已包含在发包价内，本项目临时用水、用电需承包人自行协调相关部门在距红线范围50m范围内就近接入，所产生的费用由承包人承担，发包人不再对施工所需的临时用水、用电及进出场道路内容另行计费。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/发包人提供支付担保的形式：/3.承包人3.1承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和工程质量安全监督部门要求的竣工图及竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：四套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工验收后28日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面递交。承包人应履行的其他义务：按通用条款执行。3.1.2承包人应履行的其他义务：3.1.2.1承包人自行协调好周边关系，如在施工期间对地下管线及周边房屋设施等造成了影响，由承包人自行协调并承担所发生的费用。3.1.2.2工程施工许可证由承包人协助发包人办理。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：/；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理（以本合同约定的相关人员为准）从本工程项目开工之日起到竣工验收结束止，每个月不少于22个日历天，每个日历天必须不少于8小时在施工现场组织施工管理。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为弄虚作假，发包人可立即解除施工合同，承包人向发包人支付由违约造成的一切损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经发包人书面批准擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金2000元/次，当月连续违约3次以上者，发包人约谈承包方企业法人并向县建设行政主管部门报告。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未完成项目工程量50%以前，非因法定原因，项目经理不得变更；其后经业主方同意变更并报有关行政监督部门备案（新变更人员必须具备不低于原投标承诺人员所具有的资格和条件）。承包人擅自更换项目经理者，承包人向发包人支付10000元违约金，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若项目经理不称职，发包人有权要求承包人更换项目经理；承包人在发包人规定时限内未完成项目经理更换的，发包人将按照5000元/天的标准从承包人缴纳的履约保证金或应付工程款中扣除违约金；超过发包人规定时限30日历天仍未完成项目经理更换的，发包人有权拒付工程进度款或直接解除施工合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若相关施工管理人员不称职，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员；承包人在发包人规定时限内未完成项目经理更换的，发包人将按照5000元/天的标准从承包人缴纳的履约保证金或应付工程款中扣除违约金；超过发包人规定时限30日历天仍未完成主要施工管理人员更换的，发包人有权拒付工程进度款或直接解除施工合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理、技术负责人、安全员或安全工程师离开施工现场，由总监理工程师签字同意，发包人批准。其他管理人员由总监理工程师批准，报发包人备案。凡离开施工现场的人员必须有人接替本人工作。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人按5000元/人支付违约金、安全工程师或安全员按3000元/人支付违约金，其余管理人员按2000元/人支付违约金。发包人有权解除施工合同，不退还承包人缴纳的履约保证金；承包人向发包人支付违约金并赔偿由此造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人、安全员或安全工程师按每人每天1000元支付违约金，其余管理人员按每人每天800元支付违约金。3.4人员其他约定3.4.1缺席会议：项目经理、技术负责人无故缺席图纸会审、技术交底、竣工验收等工程重要会议视为违约，处违约金1000元/次，无故缺席一般会议处违约金800元/次；其他主要施工管理人员无故缺席一般会议处违约金500元/次；若项目经理、技术负责人累计无故缺席会议达到3次或其他主要施工管理人员累计达到5次，违约金加倍。3.4.2管理人员进场的最后期限：从临时设施建设开始或开工令下达后7日内，项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员等全部进驻施工现场开展工作，其中任何一人未进驻施工现场开展工作的，视为承包方严重违约，发包人可立即解除施工合同，不予退还履约保证金，并向报县行业主管部门报告。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程项目不允许转包分包。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照有关法律法规和合同，负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。详见监理合同。关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：现场的办公场所由承包人承担，其余由监理人自行承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/；监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准以及国家、地方、行业相关规范性要求。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到（JGJ146-2013）《建设工程施工现场环境与卫生标准》以及国家、地方、行业相关规范性要求。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：本工程项目开工前7个日历天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7个日历天内。其他事项：在报监报建的施工组织设计的基础上，承包人还应编制更详细、更实际的施工组织设计，监理人、发包人按施工组织设计监督其实施。其中：措施费，一般不应超出发包价措施费，如确属因调整施工方案而造成措施费的增加，必须单独列项并说明其理由，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，按照合同约定的计价原则准确计算出工程造价增减金额明细清单，经发包人与监理人审核签章后执行。必要时，由承包人组织专家论证（论证经费由承包人承担），按专家论证结论办理。否则，视为施工措施不引起措施项目费的调整或承包人自动放弃调整措施项目费的权利。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7个日历天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：本工程项目开工前7个日历天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：本工程项目开工前7个日历天内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：本工程项目开工前7个日历天内。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：本工程项目开工前7个日历天内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误：按通用条款执行。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）：/；（2）：/；（3）：/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应将本工程涉及结构安全、使用功能、观感质量及发包人、监理人要求的材料进行送样并报送采购清单，经监理人、发包人封样确认后方可进行采购和用于本工程施工。若未经发包人确认的材料及设备用于本工程施工的工程量不予计量。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.2承包人施工设备或措施材料更换承包人使用的施工设备（含模板及支撑系统）不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。若因此严重影响工程节点形象进度，根据其严重程度处违约金1~2万元。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按行业或行政主管部门相关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按行业或行政主管部门相关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按行业或行政主管部门相关规定执行。检测费用约定：施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测，结果不合格的，该检测费用由施工企业支付。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程施工变更包括工程预算漏项、漏量，新增或减少工程，已批准的初步设计文件或施工图设计文件进行的修改、增减和变更等。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:严格按宜宾市屏山县相关文件政策执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议后7日内审查完毕。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议后7日内审查完毕。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件：详见《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：实行工程量清单计价，按国家计价规范和计价定额计算的，人工费按国家及省市相关文件规定的调整系数进行调整。除抢险救灾等特殊工作外，工程合同采取工程量清单范围内固定总价或固定单价，合同工期1年以内原则上一律不调差，若有特殊情况报县政府同意后实施。因市场价格波动不调整合同价格。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：实行工程量清单计价，按国家计价规范和计价定额计算的，人工费按国家及省市相关文件规定的调整系数进行调整。除抢险救灾等特殊工作外，工程合同采取工程量清单范围内固定总价或固定单价，合同工期1年以内原则上一律不调差，若有特殊情况报县政府同意后实施。风险费用的计算方法：实行工程量清单计价，按国家计价规范和计价定额计算的，人工费按国家及省市相关文件规定的调整系数进行调整。除抢险救灾等特殊工作外，工程合同采取工程量清单范围内固定总价或固定单价，合同工期1年以内原则上一律不调差，若有特殊情况报县政府同意后实施。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按工程形象进度分段计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：（1）承包人完成专用条款12.4.1条支付节点要求的阶段形象进度后，应于7天内向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当前完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此支付相应付款节点的进度款。以上计量工作仅作为按形象进度支付进度款的依据，承包人不得主张直接以上述数据作为最终竣工结算的确定依据，工程竣工结算须按承包人在履行合同过程中实际完成的工程量按实结算，依法审核【计】。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项【总价合同的计量】约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按发包人工程款支付管理规定执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人工程款支付管理规定执行。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人工程款支付管理规定执行。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按发包人工程款支付管理规定执行。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款执行。（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款执行。（3）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。（4）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。12.4.6支付分解表的编制总价合同支付分解表的编制与审批：/。单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人必须确保按期完工或竣工验收，否则，承包人承担逾期竣工违约金，除法律法规规定的不可抗力原因和非承包人原因（须建设单位认可）外，按每逾期5000元/天计算。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用合同条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程移交。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。竣工付款申请单应包括的内容：按合同付款约定执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：（1）发包人应在收到竣工结算申请单、竣工结算报告和完整的竣工结算资料后7天内完成审批，发包人对竣工结算申请单、竣工结算报告和竣工结算资料有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正补充后的竣工结算申请文件资料。发包人应在收到承包人再次提交的修正补充资料文件后7天内予以审核。（2）发包人在收到竣工结算申请单、竣工结算报告和完整的竣工验收资料后7天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算文件后第7天起视为已签发竣工付款证书。（3）如涉及须由审计机关依法审计工程款的情形，则须在审计机关完成后7日内完成审批手续。（4）费用：①基本审计费：按建设项目送审金额的2‰计算。②效益审计费以单位工程价款净审减额计算，按审增审减额评定后净审减金额（以投资或施工单位送审金额为计算基数）的4%计算。③基本审计费和效益审计费总费用低于3000元的，按3000元支付。④竣工审核服务通过公开采购后，确定第三方服务公司，以中选通知书为准。投资（施工）单位送审金额1000万元以下的项目，审减率5%（含）以下的，委托社会审计机构的审计费由项目业主纳入成本办理；审减率在5%以上的，委托社会审计机构审计费由投资（施工）单位承担；送审金额1000万元（含）以上的项目，审减率3%（含）以下的，委托社会审计机构审计费由建设单位纳入成本办理，审减率在3%以上的，委托社会审计机构审计费由投资（施工）单位承担。该工程在复审或其他部门检查时，如发现问题，乙方无条件配合整改，同时乙方承担由此引起的一切经济纠纷和有关法律责任，相关费用做相应调减。发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交最终结算申请单的期限：按合同付款约定执行。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同付款约定执行。（2）发包人完成支付的期限：按合同付款约定执行。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：竣工验收之日起计24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：承包人提供审计金额的3%作为质量保证金，从竣工验收合格之日起至缺陷责任期满后无息退还，缺陷责任期如有返修，返修费用从质量保证金中扣除。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的审计金额；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:承包人单独缴纳结算价3%的质量保证金。关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后，无息退还。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款【变更的范围】第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期，承包人应采取适当措施防止避免损失扩大。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，如发包人没有在约定期限内发出复工指示，承包人无须承担违约责任。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项【发包人违约的情形】约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：①其他与本合同【含协议书、通用条款、专用条款】约定不相符的行为。②本工程严禁承包人违反合同约定进行一切形式的转包或违法分包。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关费用。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人按相关规定自行投保，承包人应投保险费已包含在发包价中。投保包括工程一切险和第三方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的设备和材料所投的保险；第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产的损失和损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。18.3其他保险关于其他保险的约定：工伤保险按县行业主管部门相关规定执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式:/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。20.5补充条款20.5.1本合同约定与宜宾市屏山县相关文件规定不一致的地方，以政府文件规定为准。20.5.2中选人应当自中选通知书发出之日起日内，按照要求与业主签订书面合同，如因中选人原因延期签订，中选人应按照5000/天的标准向业主支付违约金，如中选人在有效期内未与业主签订书面合同，业主则有权取消中选人资格。20.5.3民工工资保证金缴纳：凡在投资额在100万元人民币及其以上的房屋建筑工程、市政基础设施建设工程、装饰装修工程以及按照有关法律法规规定的建设项目（含政府投资和企事业单位投资建设项目），向屏山县住建城管局申请办理施工许可，均须依照有关规定缴存民工工资保证金或办理民工工资支付担保手续。缴纳金额按宜住建城管函【2018】636号文件执行）（本项目投资额低于100万，另行约定）。20.5.4承包人必须按《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（宜人社发〔2021〕25号）文件要求，签定劳务合同、农民工工资专用账户，实名按月打卡发放民工工资。若因民工工资问题而发生集访事件（3人及以上），发包人将把承包人列入发包人不良记录名单，上报有关部门备案后，发包人将不允许承包人参与发包人其他项目的投标活动。同时发包人在支付工程进度款时，优先按以下比例拨付工程款至农民工工资专用账户：房屋建筑项目、装饰装修工程项目按应拨付工程款总金额的25%，市政基础设施项目按应拨付工程款总金额的15%，交通运输项目按应拨付工程款总金额的8%，水利及基础设施建设的建筑工程、线路管道、设备安装、城市园林绿化等各种新建、扩建、改建工程建设项目按应拨付工程款总金额的10%。20.5.5履约保证金和民工工资保证金的退还：施工合同履行过程中，若承包人缴纳履约保证金后不按要求履行施工合同义务，发生施工合同不予退还保证金情形的，保证金不予退还；没有发生违约行为，履约保证金在工程竣工验收合格且工程竣工备案（试运行验收合格）14个工作日内发包人通过基本账户以银行转账方式无息退还到承包人的基本账户。无拖欠民工工资、民工上访等情况，民工工资保证金按行业主管部门要求退还。20.5.6本工程实行项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等压证施工制度。项目发包人须对中标单位在报名时提供的人员执业资格证书原件进行审查（已实行电子执业资格证书，可提供网上可查电子证书彩印件并加盖公章），并将上述人员的执业资格证书原件备案存档后才能签订施工承包合同；同时，承包人必须将投标时承诺的上述人员的执业资格证书原件提交给发包人办理相关建设手续和压证施工，所押证件至竣工验收合格后予以退还，若因人员压证问题造成施工许可证无法办理，发包人有权按2000元/天进行处罚。20.5.7若工程现场管理人员不足，承包人应按发包人或行业主管部门要求增设持证的施工现场管理人员。工程资料非法定人员本人亲笔签字，而由其他人员代签，发现1次处违约金500元，并追究其法律责任。纸质资料未按要求盖鲜章的，处违约金1000元/次，并追究法律责任。20.5.8由于承包人原因造成工期延长的，增加的监理服务费由承包人承担。20.5.9承包人应建立完备的施工质量检验制度，必须严格按照国家、行业标准、规范和设计图纸以及工程师依据合同发出的指令组织施工。对于工程质量及所使用的材料达不到约定标准的部分，承包人应当自行拆除、重新施工和予以更换，直到符合标准为止。否则，发包人在监督检查中发现工程施工质量或采用材料不符合设计和国家行业的标准与规范及合同约定时，将以整改意见形式要求承包人拆除、重新施工或予以更换，承包人应当按发包人提出的意见进行整改，并承担相应的违约责任。20.5.10发包人有权对承包人的工程进度情况进行检查，并对关键工期节点提出督促和整改意见，承包人应严格执行，并采取一切有效措施，确保总工期目标的实现。承包人拒不接受整改意见或整改不力，发包人有权单方面终止合同或组织其他施工力量确保工期目标的实现，而由此发生的所有费用和损失均由承包人承担。如果承包人工作不到位造成工期严重滞后，无法保证工期按期完工或其他对发包人的形象造成重大影响的情况发生，发包人有权单方面终止合同，并勒令承包人退场，或减少承包人承包内容，所有损失由承包人承担。20.5.11承包人必须严格按照国家、省、市等相关部门规定及监理人批准的施工安全技术方案做好各种安全施工防护措施和管理，若施工工地发生安全事故，承包人除承担由此造成的一切后果外，发包人将根据情节严重程度扣除承包人一定额度的履约保证金。对于安全防护措施实施不到位的，发包人将拒绝支付或扣除未实施部分安全施工费。20.5.12承包人应严格按照本合同约定工期按时或提前完工，除发包人原因或不可抗力因素外，承包人施工进度已经明显不能按照合同工期完工（存在明显工期违约），发包人有权责令承包人退场并终止本合同，其已完工程部分按实结算审计，并没收承包人履约保证金。20.5.13投标工程量清单范围外的增项、增量、缺项、工程量偏差、设计变更、技术核定、图纸会审、新增工程项目及签证工程等竣工结算审计时。20.5.14在工程实施过程中，招标人有权根据需求，增减或取消分部分项清单项目，投标人不得有异议且不得因此提出任何补偿费。20.5.15施工期间，如因施工单位的原因造成现有路面、原有设备设施等方面损坏的，由施工单位负责修复并承担相应费用。20.5.16工程完工时应将临时设施拆除，现场清理干净，建筑垃圾、生活垃圾清运等发生的费用均含在发包价中，中选后业主不再另行支付。20.5.17投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响响应发包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。20.5.18其它未尽事宜由双方另行商议。四、质量保修责任：1.属于保修范围、内容的项目，质保期内，承包人在接到维修通知后必须在4小时内响应，6小时内到达现场维修，24小时内解决问题，承包人在约定期限内未派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生的费用由成交供应商承担；2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修；4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、其它：双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）年月日年月日 附件下载 合同模板、清单、图纸、响应文件模板.zip下载