咸宁市横沟高级中学横沟高级中学暑期维修改造项目合同公告

项目编号421202202401471招标状态中标|合同公告
发布时间2025-05-30 09:34:12标书获取截止时间
投标截止时间开标时间
招标单位咸宁市横沟高级中学预算金额77.16万元
中标单位湖北兴利源建设工程有限公司中标金额206.92万元
代理单位
相关产品暑期维修改造
联系方式
  • :0715-8256480
  • :15342660222

正文内容

一、合同编号:421202202401471 二、合同名称:建设工程施工合同 三、项目编号:421202202401471 四、项目名称:横沟高级中学暑期维修改造项目 五、合同主体 1、采购人(甲方):咸宁市横沟高级中学 2、地址:咸宁市横沟高级中学 3、联系方式:0715-8256480 4、供应商(乙方):湖北兴利源建设工程有限公司 5、地址:东西湖区 6、联系方式:15342660222 六、合同主要信息 1、主要标的名称:横沟高级中学暑期维修改造项目 2、规格型号(或服务要求):详见合同文本 3、主要标的数量:1项 4、主要标的单价:2069166.97元 5、合同金额:206.916697(万元) 6、履约期限、地点等简要信息: 履约期限:2024年10月17日至2024年11月18日;履约地点:横沟高级中学 7、履约保证金收取情况: 收取金额: 0(万元) 收取比例: 0% 8、采购方式:竞争性磋商 9、采购计划备案号:421202-2024-01471 七、合同签订日期:2024-10-15 八、合同公告日期:2025-05-30 九、其他补充事宜: 无 相关下载 建设工程施工合同.pdf 合同编号:(GF—2017-0201)T建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书合同协议书发包人(全称):咸宁市横沟高级中学承包人(全称):湖北兴利源建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就横沟高级中学暑期改造项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:横沟高级中学暑期改造项目2.工程地点:横沟高中3.工程立项批准文号:421202-2024-014714.资金来源:财政资金5.工程内容:男女生宿舍改造、综合楼、艺术楼改造、多媒体教室改造、公共厕所改造6.工程承包范围:装修及采购安装。二、合同工期计划开工日期:2024年10月7日计划竣工日期:2020年月18日工期总日历天数:30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)贰佰零陆万玖仟壹佰陆拾陆元玖角柒分。(小写)¥:2069166.97元;其中:(1)安全文明施工费:2人民币(大写)贰万捌仟壹佰伍拾肆元玖角陆分。(¥:28154.96元);(2)材料和工程设备暂估价金额:(¥:元);人民币(大写)(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)柒拾柒万壹仟陆佰叁拾叁元捌角肆分。(小写)¥:771633.84元;(4)暂列金额:人民币(大写)壹拾贰万陆仟玖佰贰拾贰元(小写)¥:126922.00元;2.合同价格形式:单价合同。五、项目经理承包人项目经理:方建设。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;HE(7)已标价美程量清单或预算书;(8)其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件茶组成部分。E上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。32.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年10月55日签订。十、签订地点本合同在横沟高中签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式伍份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执贰份。发包人:(公章)承包法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委理人:艺发包人:(公章)承包法定代表人或其委理人:法定代表人或其委托代理人艺(签字)方副(签字).·、组织机构代码:12421202421235748C组织机构代码:91420112MA4KL88R01地址:咸宁市温泉潜山路27号地址:武汉市东西湖区梨花路399号邮政编码:437100邮政编码:4300404法定代表人:黄继阳法定代表人:方昌才委托代理人:委托代理人:方建设电话:0715-8256480电话:15671811333传真传真:电子信箱:电子信箱:592796979@qq.com开户银行:开户银行:工行武汉市民族大道支行账号:账号:320216380906004464775第二部分道通用合同条款(略)第三部分专用合同条款专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:(1)合同协议书及补充协议(含会议纪要、设计变更、技术联系单、现场签证等修正文件):(2)中标通知书:(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款:(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求:(7)已标价工程量清单:(8)招标答疑及补遗书。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:湖北精益工程项目管理有限公司;资质类别和等级:房屋建筑丙级;联系电话:13177400898电子信箱:;通信地址:O1.1.2.5设计人:名称:.资质类别和等级:联系电话:6电子信箱:通信地址:1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包人方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括:1.1.3.10临时占地包括:1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》,《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》及环保、节能方面的国家颁布的有关法律、行政法规、建设部(或专业部门)规章及工程所在地的地方性(省、市、区)法规、规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:执行通用条款。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:L1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:L1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书及补充协议(含会议纪要、设计变更、技术联系单、现场签证等修正文件):(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技7术标准和要求;(7)已标价工程量清单;(8)招标答疑及补遗书;(9)其他文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、施工进度计划、重要的分项(专业)施工方案、安全文明施工方案及应急预案、材料和设备采购计划、国家及地方行政主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件;承包人提供的文件的期限为:开工前3天;承包人提供的文件的数量为:三份;承包人提供的文件的形式为:两份纸质版一份电子版;发包人审批承包人文件的期限:1.6.5现场图纸准备人关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。E1.7联络F1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点:项目所在地发包人项目部;黄继阳发包人指定的接收人为:。承包人接收文件的地点:现场项目部方昌才承包人指定的接收人为:监理人接收文件的地点:现场项目部8监理人指定的接收人为:王世勇1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由发包人提供并满足施工条件。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量清单存在数量增减、缺项、漏项及设计变更等。2.发包人92.2发包人代表发包人代表(法人):姓名:黄继阳身份证号:******************;校长职务:;联系电话:17762809996电子信箱:通信地址:咸宁市潜山路27号发包人对发包人代表的授权范围如下:(1)确认并按程序上报承包人提出的顺延工期的签证;(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置:(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认并按程序上报;(4)工程竣工验收报告的确认:(5)处理和协调外部施工条件:(6)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供12.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前7且。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:完成施工所需水、电线路接口供承包人连接使用,使用过程中的费用由发包人承担。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:发包人是否提供支付担保:发包人提供支付担保的形式103.承包人3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:符合法律规定和合同约定的工程建设竣工验收要求(包含电子档)。承包人需要提交的竣工资料套数:三套。承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后30日内。承包人提交的竣工资料形式要求:(10)承包人应履行的其他义务:(1)合同签订后三日内,承包人应向发包人提供项目实施规划、前期工作计划、项目开工计划、项目资金使用计划、农民工工资支付保障等各项计划:(2)每月前5日承包人应提供上月的计划完成情况、下月工作计划安排;(3)每月末提供上月剩余和当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时,因承包人原因引起进度滞后的,承包人应采取有效措施赶上进度,承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。(4)设备材料进场前,承包人应向发包人、监理单位提交“供应材料设备一览表”,需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达指定地点,并附送产品合格证复印件,经发包人同意后方可进场安装,如发包人不同意,承包人应按照发包人要求的设备、材料进行采购113.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:方建设;身份证号:******************二级建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:鄂242212222035建造师执业印章号:安全生产考核合格证书号:鄂建安B(2022)0002508联系电话:13377846006;电子信箱:通信地址:承包人对项目经理的授权范围如下:全面负责施工现场的一切事宜。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:应专职在岗,不得擅自离岗。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:未经甲方书面同意擅自变更项目经理处罚违约金壹仟元。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:123.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:每人次承包人承担壹仟元的违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:每月累计不超过5天的,报监理部同意:超过5天的,报监理部同意并征得发包人书面同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括:主体结构、关键性工作的范围:L。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:其他关于分包的约定:3.5.3分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自发包人向承包人移交施工现场之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到竣工验收合格止。133.7履约担保承包人是否提供履约担保:否承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:4、监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:L关于监理人的监理权限:L。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:2监理人员4.2总监理工程师:姓名:王世勇总监职务监理工程师执业资格证书号:42008246联系电话:13177400898,电子信箱:通信地址:关于监理人的其他约定:4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)(2)14(3)5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求:关于工程奖项的约定:5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:提前48小时通知监理人员,同时通知发包方管理人员。所有隐蔽工程由承包人预先通知。监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定承包人必须达到安全施工合格标准,应按国家和地方有关部门的规定,结合工程实际情况,制定安全施工管理规章,采用适当有效的防护措施,加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理,对施工现场人员安全,以及防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施,施工期问发生的一切安全事故均由承包人承担责任和费用。施工单位在开工前,按照《市中心城区工程建设地下隐蔽设施安全保护工作机制》执行,如未按照《市中心城区工程建设地下隐蔽设施安全保护工作机制》执行,一切责任由施工单位承担。6.1.4关于治安保卫的特别约定:15在需要的时间和地点,或根据建设行政管理部门的要求,承包人应自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警示信号,以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人对施工场地发生的盗窃、打架斗殴等事件承担全部责任。承包人应加强安全文明施工管理、如在本合同履职期i间发生人员伤亡事故、其法律和经济责任全部由承包人承担关于编制施工场地治安管理计划的约定开工前3天提交,接规定进行安全文明施工,未达到安全施工合格标准的,不得擅自开工。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:承包人按规定进行文明施工、未达到文明施工合格标准,不得擅自开工。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定按工程进度款支付比例进行支付。7工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应括的其他内容:7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:167.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:7.3.2开工通知天内发因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:7.5工期延误了7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:工期顺延T因承包人原因造成工期延误,逾7.5.2因因承包人原因导致工期延误期竣工违约金的计算方法为:500元/天。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同总价的1%。7.66不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:7.7异常恶劣的气候条件17发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)(2)(3)7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:8材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:8.6样品8.6.1样品的报送与封存需需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:o8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:施工现场需要配备的试验设备:施工现场需要具备的其他试验条件:9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:10.变更1810.1变更的范围关于变更的范围的约定:经设计单位,监理单位,建设单位(主管部门同意并经三方签证签章后方可变更,否则变更无效。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按通用合同条款执行。并按以下程序实施:A工程施工过程中确需变更的,由发包人、承包人、监理单位三方书面认可:B现场签证以发包人、承包人、监理单位三方签字盖章的现场签证单为准,设计变更的工程量以发包人、承包人、监理单位三方签字盖章的变更签证单为准。经发包人认可的工程变更引起工程量清单项目增减时,工程量按规定程序由监理工程师、发包人审核确认,按以下方式确定的综合单价来调整合同价款:①合同中已有适用于变更工程的单价,执行合同已有价格:②合同中只有类似于变更工程的单价,可以参照类似价格:③合同中没有适用或类似于增加或变更工程的单价,由承包人依据变更工程资料交监理工程师和发包人确认,按有关最新计量规则和计价规范计算,不予下浮。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:提出合理化建议2天内。发包人审批承包人合理化建议的期限:提出合理化建议2天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。1900善工日黄米‘%鲜霁头黄国回米回霁士米明中黄善工日Y①米回田年霁士(2)°2:明半‘事上图上号士°米回米‘回半图业明回显终明中I°回黄不田明士Y乐回80(号)业Y:目目明°与中米Y明目明辟影士管业士目明辟士智业220°2米Y明目明士目明20清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整。第3种方式:其他价格调整方式:12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围:风险费用的计算方法:L。风险范围以外合同价格的调整方法:2、总价合同。。风险费用的计算方法:总价包含的风险范围:L。风险范围以外合同价格的调整方法:3、其他价格方式:12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额:预付款支付期限:21预付款扣回的方式:12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:。预付款担保的形式为:12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:工程量清单计价规范(GB505002013)工程造价计价原则:(1)采取清单计价,按以下文件执行:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)(鄂建办[2018]27号文)《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)(鄂建办[2018]27号文)《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》(2018)(鄂建办[2018]27号文)《湖北省建筑安装工程费用定额》(2018)(鄂建办[2018]27号文)。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:按合同条款执行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按合同条款执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:2212.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定:1、合同签订后,承包人可申请支付进度款,由发包人、承包人和监理三方共同核实已完成的工程量,完成工程量的50%则支付30%进度款:完成工程量的70%后,则支付50%进度款,待工程完工后,支付工程款总价的80%;2、工程竣工验收合格、经第三方审计后,最终结算金额以审定价为准,支付剩余工程款:工程质保金为结算金额的1.5%,质保期满并履行保修责任后支付;3、发包人支付前,承包人须按要求提供相应发票,否则发包人有权延期支付。从工程验收合格之日起计算,满2年未发生质量问题,发包人返还承包人质保金(不计利息)12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:按合同条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按合同条款执行。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:12.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:收到承包人进度付款申请单以及相关资料7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料7天内。(2)发包人支付进度款的期限:进度款支付证书签发后7天内。23发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:t发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:承包人未按时移交工程的,违约金的计算L。方法为:13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容:上。24承担;(1)单机无负荷试车费用由承担。(2)无负荷联动试车费用由13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:.14.竣工结算14.1工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:竣工结算申请单应包括的内容:14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:按合同付款约定执行。发包人完成竣工付款的期限:按合同付款约定执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:承包人提交最终结算申请单的期限:14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:25(2)发包人完成支付的期限:15、缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期2年缺陷责任期的具体期限:15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:审计结算报告的1.5%为质量保证金扣留。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金方式质量保证金采用以下第2种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:(2)1.5%的工程款;(3)其他方式15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:关于质量保证金的补充约定2615.4保修15.4.1保修责任2年工程保修期为:15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:016.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:1(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:o(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:27(7)其他:16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:投标人不得以他人名义投标:项目负责人不履职尽责或违反法律规定的作合同违约处理。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由发包人承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:(1)战争、敌对行动(不论宣战与否),入侵、外敌行为;(2)叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱;(3)承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工;(4)自然灾害或社会异常事件;28(5)传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果:(6)国家法律法规变化或政府行为。17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:由承包人购买。18.3其他保险关于其他保险的约定:按通用条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:承包人应通知发包人。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:选定争议评审员的期限:争议评审小组成员的报酬承担方式:其他事项的约定:2920.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:仲裁委员会申请仲裁;(1)向(2)向项目所在地人民法院起诉。30

附件下载