| 项目编号 | 2504-420502-04-01-883757 | 招标状态 | 中标｜合同公告 |
| 发布时间 | 2025-07-28 12:17:11 | 标书获取截止时间 | |
| 投标截止时间 | | 开标时间 | |
| 招标单位 | 宜昌市西陵区教育局 | 预算金额 | |
| 中标单位 | 湖北国通领驭建设集团有限公司 | 中标金额 | 385.95万元 |
| 代理单位 | |
| 相关产品 | |
| 联系方式 | |
正文内容
一、合同编号： 4205022025003
二、合同名称： 宜昌市西陵区教育局本级施工合同
三、项目编号： 2504-420502-04-01-883757
四、项目名称： 宜昌市第三中学、第四中学操场维修工程
五、合同主体
采购人（甲方）： 宜昌市西陵区教育局本级
地 址： 宜昌市西陵区献福路20号
联系方式：07176749106
供应商（乙方）：湖北国通领驭建设集团有限公司
地 址：宜都市陆城五宜大道99号（宜都市科技孵化中心）A座五楼
联系方式：07176084321
六、合同主要信息
主要标的名称：4700000
规格型号（或服务要求）：详见合同文本
主要标的数量：1项
主要标的单价：3859490.14
合同金额： 385.949014万元
履约期限、地点等简要信息：履约期限：2025年07月19日至2025年09月12日；履约地点：宜昌市第三中学、第五中学教联体四新路校区
采购方式： 公开招标
七、合同签订日期： 2025-07-18
八、合同公告日期： 2025-07-28
九、其他补充事宜：无
附件：
宜昌市第三中学、第五中学教联体四新路校区运动场维修改造工程建设工程施工合同.pdf
宜昌市第三中学、第五中学教联体四新路校区运动场维修改造工程建设工程施工合同.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
工程编号：合同编号：GF-2017-0201建设工程施工合同宜昌市第三中学、第五中学教联体四新路校区工程名称：运动场维修改造工程宜昌市西陵区北正街8号（宜昌市第三中学）宜昌市西陵区四新路2号（宜昌市第五中学教联工程地点：体四新路校区）发包人：宜昌市西陵区教育局承包人湖北国通领驭建设集团有限公司住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局夸克扫描王极速扫描，就是高效第一节合同协议书发包人（全称）：宜昌市西陵区教育局承包人（全称）：湖北国通领驭建设集团有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜昌市第三中学、第五中学教联体四新路校区运动场维修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：宜昌市第三中学、第五中学教联体四新路校区运动场维修改造工程。2.工程地点：宜昌市西陵区北正街8号（宜昌市第三中学）、宜昌市西陵区四新路2号（宜昌市第五中学教联体四新路校区）。3.工程立项批准文号：“宜西发改投[2025]86号”。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：5.1、宜昌市第三中学建设内容：田径场地、乒乓球场地、篮球场地、跳远场地、室外暗沟、化粪池改造、给排水管道改造、集水区治理，新增升旗台等土建及安装工程、部分运动器材更新。5.2、宜昌市第五中学教联体四新路校区建设内容：田径场地、跳远场地、花坛、围墙、主席台、排球场地、羽毛球场改造等土建及安装工程、部分运动器材更新。注：项目建设要落实《政府投资项目应用磷石膏产品实施办法相关要求，推动磷石膏产品“应用尽用”。6.工程承包范围：设计施工图范围内的全部工作内容。（详见工程量清单）二、合同工期计划开工日期：205年7月19日计划竣工日期：2055年9月12日。工期总日历天数：55天（具体开工时间以开工令为准）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准达到国家现行施工验收规范的合格等级标准，并达到强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）学校合成材料面层运动场地建设标准要求。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写：叁佰捌拾伍万玖仟肆佰玖拾元壹角肆分）（￥3859490.14元）：（此夸克扫描王极速扫描，就是高效价格为含税价格，不包括甲供材费用（￥元）；发包人纳税人类别：，承包人纳税人类别：一般纳税人。其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写：叁万伍仟柒佰柒拾陆元叁角肆分）（￥35776.34元）：（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写：）(￥元）；//（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写：）(￥元）：（4）暂列金额：人民币（大写：玖仟玖佰伍拾陆元柒角捌分）（￥9956.78元）2.合同价格形式：单价合同。3.计税方式与计价模式：一般计税，综合单价。五、项目经理承包人项目经理：雷伟。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。夸克扫描王极速扫描，就是高效八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于202年月18日签订。十、签订地点本合同在宜昌市西陵区教育局签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或法定代表人或委托代理人：3（签字）2委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：1420528078941361T地地址：地址：宜都市陆城五宜大道99号（邮政编码：宜都市科技孵化中心）A座五楼法定代表人：邮政编码：443300委托代理人：法定代表人：电电话：委托代理人：传真真：电话：0717-6084321电子信箱：传真真：开户银行：电子信箱：账号：开户银行：湖北宜都农村商业银行股份有限公司账号：82010000004115211夸克扫描王极速扫描，就是高效审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。20.3.3争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。20.5争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。第三节专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件（含工程量清单及答疑纪要）；评标期间形成的澄清及投标人承诺：标准、规范及有关技术文件：合同履行过程中签订的补充协议，合同双方共同确认的合同谈判纪要、信函等书面文件；合同谈判纪要、其它合同文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：湖北姊诚项目管理有限公司：资质类别和等级：市政公用工程乙级、房屋建筑工程乙级夸克扫描王极速扫描，就是高效联系电话：18771788777:电子信箱：通信地址：宜昌市西陵区环城东路9号。1.1.2.5设计人：名称：湖北海业工程咨询设计有限公司：资质类别和等级：建筑工程甲级；联系电话：13545772170:电子信箱：13545772170@qq.com；通信地址：宜昌市伍家岗区沿江大道188号-4-1-403。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的其它施工场地。1.1.3.9永久占地包括：本项目（标段）规划红线范围内的用地。1.1.3.10临时占地包括：无。1.1.6其他1.1.6.1现行消耗量定额：2013年清单计价规范及相关配套消耗量定额费用定额，在招标截止时间28日前，已由工程所在地建设行政主管部门证实发文实施的各类房屋建筑消耗定额及费用标准。1.1.6.2与投标价格水平相一致：是指采用的工程造价计价依据相一致、人材机价格水平与投标报价水平相一致（如出现投标报价中未有材料，则以现场签证或参照同期建设主管部门发布的信息价为依据）、管理费及利润的优惠幅度（比例）相一致。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用：发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书：（2）中标通知书：（3）专用合夸克扫描王极速扫描，就是高效同条款及其附件：（4）通用合同条款：（5）招标文件（含工程量清单及答疑纪要）；（6）标准、规范及有关技术文件：（7）图纸：（8）承包人投标文件投标函及附录、投标文件其它内容：（9）其它合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7日内：发包人向承包人提供图纸的数量：提供肆套图纸（不含标准图集）。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担；发包人向承包人提供图纸的内容：建施等与工程建设相关的图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、总工程进度计划、月工程进度计划、进度款申请计划、专项施工方案及其它在施工过程中需要承包人向发包人提供的文件：承包人提供的文件的期限为：开工前7日内（其中月进度计划为每月25号前报送）：承包人提供的文件的数量为：肆份；承包人提供的文件的形式为：采用书面形式（纸质版及电子版）：发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：宜昌市献福路20号：发包人指定的接收人为：何广袤；承包人接收文件的地点：宜昌市发展大道中灌中心三楼：承包人指定的接收人为：雷伟；监理人接收文件的地点：宜昌市西陵区环城东路9号；监理人指定的接收人为：张文平；1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工场地与城市公共道路已开通，由承包人负责保养维护和管理，因承包人原因造成损坏的，承包人负责修复并承担相应费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地红线范围。夸克扫描王极速扫描，就是高效关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见本合同专用条款10.4.1。2.发包人2.1许可或批准（1）办理有关所需证件的约定：在承包人及监理人提交相关资料后七日内完成。（2）委托给承包人负责的部分工作有：负责协助发包人办理施工许可证产生与办理除施工许可证以外的其它施工所需证件、批件等的申请批准手续，费用由承包人承担，已含在合同价中。承包人应在发包人下达相关通知30天内及时办理本工程开、竣工手续所需证件、批件，并按规定交纳相关费用。如因承包人未能及时交纳相关费用延误发包人办理上述手续，发包人有权从承包人应付进度款中代为交纳，且承包人向发包人支付1万元/次的违约金。2.2发包人代表发包人代表：姓名：何广袤；身份证号：职务：西陵区教育局副局长；联系电话：0717-6749106；电子信箱：；通信地址：宜昌市献福路20号：夸克扫描王极速扫描，就是高效发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）检查和监督承包人和监理单位执行合同；(2）对工程设计变更的审查权：（3）承包人项目负责人及有关人员的调换需事先经其同意：（4）参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调：（5）参与审核工程进度款的支付：（6）组织竣工验收：（7）发包人授权的其它事项。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳：场内施工用水、用电、通讯线路接驳由承包人自行解决，其发生费用及施工虫用水、用电、通讯线路接驳费用由承包人承担，含在合同价中。2.4.3提供基础资料提供资料的时间：开工前五日内；组织现场交验的时间：开工前五且。（3）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前三天。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：承包人必须委托设计单位按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图纸肆套，电子版壹套，每出现一处不吻合的承包人须向发包人承担1000元/处的违约金，经监理人复核签证后加盖竣工图章交发包人：自行提供影像资料壹套交发包人：其测图、绘图、竣工资料收集整理费用已在报价中考虑，发包人不额外支付该费用。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工验收合格后30日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版。3.1.2承包人应履行的其他义务：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7天提交施工组织设计，付款月25日前向工程师报送下月“工程进度计划表”和本月“工程进度月报表”、“计夸克扫描王极速扫描，就是高效用量份额按比例分摊。（12）承包人的施工现场布置必须通过发包人认可，并接受发包人的管理。凡未经发包人允许的区域，承包人严禁占用。（13）发包人为达到建设目标所提出的零星工程变更，承包人应无条件接受并立即执行。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：雷伟身份证号：******************；建造师执业资格等级：建筑工程二级注册建造师；建造师注册证书号：鄂242131430662；建造师执业印章号：/安全生产考核合格证书号：鄂建安B（2017）0010935；联系电话：0717-6084321；电子信箱：L通信地址：湖北省枝江市顾家店镇高殿寺村一组；承包人对项目经理的授权范围如下：(1）协调调用承包人资源支持，包括人、财、物、信息、技术、管理等资源的策划、指导、服务和控制：全面支持项目的工作；（2）代表总承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；(3）负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整：(4负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；（5）负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；（6）负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整：(7组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；（8）与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；(9）负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；0在紧急情况下，涉及到工程及与工程有关的人身和财产安全可以使用临时处置权，临时处置权只能紧急情况发生时，无法联系到发包人代表和总监理工程师时使用，且事后48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告，同时，不得采取不必要的措施。D项目经理应遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范夸克扫描王极速扫描，就是高效包人可单方解除合同，且因此造成的一切损失由承包人承担。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：详见分包合同约定。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从发包人移交施工现场之日起到竣工交付使用，期间由承包人负责保养维护和管理，费用自理。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：无承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无履约担保退还时间：无4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。工程师可以行使合同规定或合同内含的权力，但如果发包人在委托工程师的条件虫要求工程师在行使某种权力之前，需得到发包人的批准，则应取得这种批准。工程师行使发包人授予的职权，可代表发包人负责监督和检查工程的投资、质量、进度、安全等，及时向承包人提供工作所需的指令。监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和义务。需要取得发包人批准才能行使的职权：总监理工程师签发的任何付款凭证、计量和计价文件，均需征得发包人的同意。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：（1）现场办公场所由承包人提供；（2）生活场所及费用按监理合同执行。4.2监理人员总监理工程师：姓名：董敬锋；职务：总监；监理工程师执业资格证书号：42016699:联系电话：18771788777；电子信箱：通信地址：宜昌市西陵区环城东路9号：关于监理人的其他约定：4.4商定或确定夸克扫描王极速扫描，就是高效12.4.1付款周期2.关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后，支付至合同金额的70%；完成西陵区政府规定的审计结算后支付至审定金额的80%，完成决算后支付至审定金额的98.5%，余款1.5%为工程质量保修金（质保期2年）。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。承包人在申请隐蔽工程和中间验收的同时向发包人提交已完工程量的报告。经发包人核实并确认后的已完工程量报告方可作为工程价款支付的依据。（1）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。（2）（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。（2）发包人支付进度款的期限：14天。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.6支付分解表的编制（1）、总价合同支付分解表的编制与审批：无。（2）、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：（1）在工程完工后40天内将经工程师审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交工程师，不按时报送按延误工期赔偿办法处理。（2）发包人收到完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告后28天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后28天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。(3）发包人收到承包人送交的完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告后夸克扫描王极速扫描，就是高效附件3：工程质量保修书发包人（全称）：宜昌市西陵区教育局承包人（全称）：湖北国通领驭建设集团有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就宜昌市第三中学、第五中学教联体四新路校区运动场维修改造工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1，地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为年：4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7.其他项目保修期限约定如下：无质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期四、工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或171夸克扫描王极速扫描，就是高效者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：_（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：电话：传真开户银行：传真开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：171夸克扫描王极速扫描，就是高效