您当前的位置：首页招标｜招标公告YX2-202207金华管理中心2022年应急救援实训基地二期建设工程项目询比采购公告
正文内容
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购YX2-202207金华管理中心2022年应急救援实训基地二期建设工程项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、采购项目概况
1.项目名称：YX2-202207金华管理中心2022年应急救援实训基地二期建设工程项目；
2.实施地点：浙高运公司应急救援实训基地；
3.本项目计划施工工期为30日历天；
4.实施内容：1.实训基地外场文化氛围营造；2.实训基地教学楼文化长廊制作等。
5.项目质量要求：满足国家、行业和部门的相关要求，工程质量级别为合格及以上，一次性验收合格，质保期6个月。
二、供应商资格要求
1.供应商资质类别和等级：具备独立法人资格，并具备广告设计、代理;广告制作；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；金属门窗工作施工等资质。
2.业绩要求：2019年7月1日后至少有1个8万元以上的高速公路业主及相关单位举办会议活动、企业文化建设项目（以合同或合同复印件为准、时间以合同签订日期为准）。
3.本次询比采购不接受联合体。
4.自2019年7月1日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）；
三、获取采购文件的方式、时间
1.获取采购文件方式: 凡有意参加者，请于2022年9月15日00:00至2022年9月17日00:00，将企业营业执照副本、资质证书、经办人身份证及联系方式（邮箱）信息等资料的扫描件发送至邮箱：409664933@qq.com（发送邮件后请拨打13868928499联系张先生提醒确认），待工作人员审核通过后，即可通过电子邮件的形式免费获得电子版询比采购文件。
2.潜在报价人对询比采购文件有疑问的，通过409664933@qq.com提交。提交疑问截止日为2022年9月20日16:30。采购人将于2022年9月21日13:00前通过报价人邮箱发送补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注邮箱信息，招标采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
四、采购响应文件提交等要求
1.提交截止时间:2022年9月23日13时30分；
2.提交地址：浙江省交通集团高速公路金华管理中心阳光招标（采购）室；
3.递交方式及相关事宜：
4.供应商以邮递方式递交响应文件至浙江省交通集团高速公路金华管理中心阳光采购（招标）室（地址：浙江省金华市婺城区迎宾大道金华收费所，收件人：张俊， 联系电话：13868928499），邮递外表包装注明项目名称和公司名称。供应商应预留足够时间确保递交截止时间前响应文件送达指定地址，因快递公司延误造成的废标风险由供应商自行承担；供应商应提供电子版PDF格式响应文件扫描件（加密）在投标截止时间前发送至投标人邮箱（409664933@qq.ocm）,密码装信封与响应文件一起递交。
5.供应商不参加现场开标，开标结束后开标结果发送至供应商邮箱。供应商收到开标结果邮件后1个小时内回复，如在时限内不回复则视同默认开标结果。
五、联系方式
1.采购人名称：浙江交投高速公路运营管理有限公司金华管理处
联系人：张先生
地址：金华市婺城区新狮街道迎宾大道金华收费所
联系电话：13868928499；
2.采购监督管理部门：浙江交投高速公路运营管理有限公司纪委驻金华管理中心纪检组
地 址：金华市婺城区新狮街道迎宾大道金华收费所
电 话：0579-82411772。
浙江交投高速公路运营管理有限公司金华管理处
2022年9月14日