2026-05-13中标｜合同公告安徽省|滁州市|天长市项目编号cztcqt202311-013招标状态中标｜合同公告发布时间2024-03-11 17:28:04标书获取截止时间投标截止时间开标时间招标单位中冶华天工程技术有限公司预算金额中标单位安徽水韵环保股份有限公司中标金额1415.59万元代理单位相关产品—水生态系统及景观绿化设施运维水生态系统及景观绿化设施运维美人蕉联系方式正文内容 合同公开 交易项目编号 cztcqt202311-013 交易项目名称 天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目 项目所属行业类别 其他交易 合同编号 cztcqt202311-013-01 合同名称 天长市污水处理厂尾水利用项目—水生态系统及景观绿化设施运维项目 标段（包）名称 天长市污水处理厂尾水利用项目—水生态系统及景观绿化设施运维项目 标段（包）编号 cztcqt202311-013-01 标的物标识码 c19245c3-d0e6-4662-957a-82d490cebb8f 合同甲方名称 中冶华天工程技术有限公司 合同甲方角色 合同乙方名称 安徽水韵环保股份有限公司 合同金额 14155934.650000 金额单位 元 合同期限（天） 合同签署日期 2024年01月16日 合同完成日期 2037年01月16日 质量要求 价款形式代码 采购项目子包编号 合同.pdf 天长市尾水利用项目ˉ水生态系统及景观绿化设施运维项曰合同行〗赋p｜＼e0】叮＝佰邑｀.盟＝，合同编号:cztcqt202311-013低沪／招标人:天长市重点工程建设管理处管理单位（全称）:天长市住房和城乡建滥鱼发包人（全称）:中冶华天工程技术有限公司承包人（全称）:安徽水韵环保股份有限公司泞巾b『签订日期:2024116｜签订地点:天长市天长市尾水利用项目－水生态系统及景观绿化设施运维项目合同合同编号：cztcqt202311-013招标人：天长市重点工程建设管理处管理单位（全称）：天长市住房和城乡建设局发包人（全称）：中冶华天工程技术有限公司承包人（全称）：安徽水韵环保股份有限公司签订日期：2024.1.16天长市签订地点：天长市尾水利用项目一水生态系统及景观绿化设施运维项目合同招标人：天长市重点工程建设管理处管理单位（全称）：天长市住房和城乡建设局发包人（全称）：中冶华天工程技术有限公司承包人（全称）：安徽水韵环保股份有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，为明确双方在本工程实施中的权利、义务和责任，本着平等自愿、互利互惠的原则，经双方协商一致就该工程，签定本合同。1.工程名称：天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目2.合同内容：本项目包括预处理调节塘、生态曝气塘、潜流湿地、红草湖公园（北园、中园）及西护城河水生态系统和景观园林绿化设施运维。具体项目范围内容见附件1：天长市尾水利用项目运维服务项目采购需求3.合同工期3.1合同服务期：13年（与天长市污水处理厂尾水利用项目EPC工程总承包+运营维护合同期限截止日同步），合同根据相关运维内容、人工费调价机制签订补充协议。3.2工期延误涉及防汛抢险、突发事故处置、应急救援等紧急事件，承包人必须按照发包人的指令要求和限定时间完成，没有放宽余地，若承包人无法完成，由此造成的损失全部由承包人承担，且发包人保留对承包人进一步要求赔偿损失的权利。运维期间，水生植物维护、收割、垃圾打捞等非紧急事件，若遇恶劣天气导致无法施工的，工期可适当放宽，放宽期限由双方另行协商。4.工程质量4.1质量标准：项目运维考核水质正常达标（考核标准详见附件1：天长市尾水利用项目运维服务项目采购需求），确保发包人全额取得运营维护服务费。4.2质量要求详见附件1：天长市尾水利用项目运维服务项目采购需求中水生态系统和湿地附属设施运维及绿化维护技术要求的具体内容。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。2：4.3施工中经检查、检验工程不合格或未达到发包人质量要求，承包人应按发包人要求进行返工、返修，并承担返工、返修的费用，并赔偿发包人因此造成的一切损失。4.4对发包人提出的质量问题及时整改，承包人无正当理由拒不整改的，发包人有权采取整改措施直至更换承包方，并由承包人承担因此给发包人造成的全部损失。4.5若在现场安装时发现因承包人原因出现质量问题，承包人应在24小时内派人到安装现场进行处理，费用由承包人承担，若出现质量罚款，由承包人承担。4.6不合格工程的处理4.6.1因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。4.6.2因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。5.承包方式承包人包工包料，含人工、主材、辅材、机械、措施、文明施工、安全、质量、工期、职业健康安全、检测等综合承包。6.安全文明施工、职业健康与环境保护6.1文明施工承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。除上述规定外，承包人还应按照附件2：天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目安全生产管理协议的约定履行文明施工责任。6.2安全生产责任6.2.1发包人的安全责任发包人应负责赔偿由于发包人原因所造成的损失：在施工场地及其比邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；对承包人造成的人员人身伤亡和财产损失；发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。除上述规定外，发包人还应按照附件2：天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目安全生产管理协议执行。6.2.2承包人的安全责任承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。由于承包人原因在施工场地内及其比邻地带造成的发包人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。承包人应当依照法律法规的要求为从业人员购买工伤保险；对于从事危险作业或危大工程的人员，承包人还须为其购买人身意外伤害保险。3，11除上述规定外，发包人还应按照附件2：天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目安全生产管理协议。6.3环境保护与其他职业健康要求承包人在进行分包工程施工管理过程中除了遵守上述规定外，还应当按照发包人对工程项目的环境、职业健康安全管理的要求进行环境、职业健康安全管理。除上述规定外，发包人还应按照附件2：天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目安全生产管理协议的约定履行环境保护和其他职业健康的责任。7.材料和设备7.1承包人应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。7.2承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知发包人检验。7.3承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，应重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和延误的工期，由承包人承担。7.4承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。8.运维工人档案资料管理承包人应加强对所有与运维有关的档案资料管理，承包人需每月装订成册，由发包人审核确认。工程竣工后，承包人要将所有运维工人实名制登记、考勤、工资发放、工资结算以及撤场清算表等资料进行整理，装订成册，作为结算依据。9.合同价格、计量、支付与发票9.1合同价格本项目合同总价为：14155934.65元（大写：壹仟肆佰壹拾伍万伍仟玖佰叁拾肆元陆角伍分），服务期为13年（与天长市污水处理厂尾水利用项目EPC工程总承包+运营维护合同期限截止日同步）。本工程年度运维费合同价为1088918.05元／年，最终以考核结果为准。9.2合同价格形式及计量方式本项目合同采用固定单价（年度运维费）方式，合同总价包含但不限于运维期水生态维护费（含养护）、潜流湿地维护费、水生植物补种费、水生动物补投费、浮岛维护费用、工作人员薪酬、机械设备所有费用（含电费、水费）、保洁费、绿化养护费、绿化补种费、病虫害防治费、垃圾转运费、水质检测费（含第三方检测）、行政办公费、利润、税金及招标单位安排所涉及的相关工作等全部费用。综合单价（详见附件5）中除包括完成工程量清单中规定计量单位项目所需的人工费、材料费（包括消耗钢材和为了完成工程实体而发生的技术措施及各种工作消耗的各类材料等）、施工机械使用费、设备购置费、企业管理费、附加税费、利润、规费（包括社会保障费、住房公积金、工程排污费、安全生产费）、增值税外，同时必须包括本工程合同相关条款明示或暗示的各项费用（包括但不限于临时工程和临时设施费、措施费、合同中要求购买的工程保4险费等）及风险费用。结算时，综合单价不因工程量的增减、物价波动、政策变化等各类影响因素作调整。按照实际工程量进行计量。施工发生的工程量变更、单价变更、设计变更未经发包人授权代表签字确认的，不能作为变更合同价款的依据。合同价款中包括的风险范围：因国家、地**策、市场行情等变化引起的价格、费用风险，均不调整合同价款。风险以外合同价款调整方法：a．因建设单位原因调整工程建设规模、技术标准所引起的投资增加或减少；b.在合同履行中，因建设单位原因导致的设计变更引起的投资增加或减少；c.若遇国家税收政策的调整，合同总价款的相应调整经双方友好协商解决。d价格调整方式：运维期内每四年调价一次（仅限人工费调价），第一年至第四年不调价，第五年调价一次（执行年份为第五年至第八年），第九年调价一次（执行年份为第九年至结束），人工费调整权重首次按70%考虑，以天长市统计部门公布的“电力、煤气及水的生产和供应”行业在岗职工平均工资作为人工费调价依据。发包人不负责为承包人解决施工用水、用电问题，施工用水电由承包人自行解决，且费用由承包人承担。9.3预付款：本工程无预付款9.4运维款支付与时间：承包人的运营维护服务费按季度支付，并与考核结果挂钩，服务期结束时按照考核细则开展年度考核，待年度考核完成后，根据年度考核结果计算发包人全年实际应付的金额后，未付部分统一予以支付。发包人根据建设单位的考核结果且收到运维款后支付承包人相应的运营维护服务费，发包人对承包人的付款进度与建设单位对承包人的付款进度保持一致。具体为：按季度支付，第二季度结束后支付第一季度考核后的实际运维费，以此类推。季度考核为100分制，考核分为季度内月平均分，在90分及以上按考核季度实际发生金额的80%付款，85分-89分按考核季实际发生金额的70%付款，80分-84分按考核季实际发生金额的60%付款，在80分以下按考核季实际发生金额的30%付款。年度考核为100分制，年度考核得分为当年所有月考核得分的平均分，考核成绩在90分及以上支付剩余金额的100%，85分-89分支付剩余金额的90%，80分-84分支付剩余金额的80%，在80分以下支付剩余金额的30%。注：季度考核在80分以下当季未支付款项，不计入年度考核剩余金额。9.5结算价款时，承包人按照考核结果提供符合税务规定的增值税专用发票和付款申请作为结算依据。本项目中承包人必须提供符合税法规定的可抵扣的税率为6%的增值税专票，如开具低于6%税率增值税专票，在结算时扣除相应税差。注：当季度实际发生金额为中标单价×实际发生数量。519.6发包人以现汇或承兑的方式进行支付。承包人应在发包人付款前开具运维服务类发票。10.考核内容详见附件1：天长市尾水利用项目运维服务项目采购需求11.缺陷责任与保修本工程为运维服务，无缺陷责任期。合同服务期结束时，承包人必须确保合同范围内的托管运营服务工作内容达到移交标准，否则发包人有权扣除承包人的全部尾款，并保留追究承包人对发包人造成所有损失的权利12.违约责任12.1发包人的违约12.1.1发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。12.1.2发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。12.2承包人的违约12.2.1因承包人原因造成工期延误，承包人应承担工期违约责任。违约金计算方法或额度为：工期每延误一天，处罚1000元/日。12.2.2因承包人原因质量达不到合同约定的质量标准，应承担质量违约责任，并赔偿发包人因此造成的相关经济损失，从承包人的工程款中直接扣除。12.2.3合同范围内的工作内容承包人禁止转包和违法分包，否则发包人有权收回工作内容，另行分包。13.特别约定除本合同条款另有约定外，承包人还应履行并承担总包合同中与分包工程有关的发包人的所有义务与责任。承包人在本合同项下对发包人拥有的债权及其他相关权益，不得向任何第三方进行转让。发包人合同执行单位为中冶华天工程技术有限公司。关于农民工工资支付的约定参照附件5执行。14.争议的解决方式14.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方应先行协商解决；协商达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。14.2协商不成的，任何一方均有权向项目所在地天长市人民法院提起诉讼。14.3合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。15.合同生效本合同自双方签字并盖章之日起生效。616.合同份数本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执4份。发包人：承包人：组织机构代码：组织机构代码：91340200399751251J地址：马鞍山市湖南西路699号地址：芜湖市高新区综合服务区B6栋邮政编码：243000邮政编码：241000法定代表人：方荣华法定代表人：江跃进委托代理人：委托代理人：电话：电话：0553-3806508传真传真：0553-3800151电子信箱：电子信箱：开户银行：建行马鞍山冶金支行开户银行：建设银行芜湖城东支行账号：34001658808059888888账号：34001673208053003488房招标人：管理单位：长法定代表人：法定代表人1或委托代理人：或委托代理签订日期：2024.1.167附件1:天长市尾水利用项目运维服务项目采购需求一、运维依据招标丈件内的工程量及要求;招标答疑丈件、补充丈件;招标丈件内的工程量及妥求’首先满足合同、标书妥求’如呆标书合同无要求’应该按照国家及行业规范要求。二、招标范围包括预处理调节塘、生态曝气塘｀潜流湿地、红草湖公园及西护城河的水生态系统构建工程的运营运维管理°本标书为预处理调节塘、生态曝气塘、潜流湿地、红草湖公园（北园、中园）及西扩城河水生态系统和景观园林绿化设施运维所编制·本合同承包商应在建设单位协助下给其他承包商、建设单位雇来执行其他合同的工作人员以及建设单位或有关当局在现场的人员（质检）提供方使’以履行他们的工作。承包商在一切场合被期望:（1）对在现场的其他人员持有效合作态度。（2）每当需与其他承包商协调工作时’须将自己的计划工作日程通知建设单位和对方。（3）若本合同承包商与其他承包商有重大冲突时’则必须立即以书面形式通知对方和建设单位’经建设单位或建设单位雇用的专业人员进行协调或裁决’错误的一方应负贵赔偿损失°项目概况天长市污水处理一厂位于红草湖公园西北侧’白塔河南岸’川桥河以东·污水厂设计总尸规模为6万n3／d’出水（C0D、Ⅻ3-N、TP执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行建设单位要水污染物排放限值》（DB34／2710ˉ2016）表2中的I类标准）;预处理调节塘进水水质:C0Dcr（化学需氧量）≤40Ⅲg／L’氨氮≤2（3）Ⅲg／L’TP（总磷）≤0.3Ⅱlg／L;西护城河出水水质:C00cr（化学需氧量）≤30Ⅲg／L’氨氮≤15Ⅲg／L’TP（总磷）≤02Ⅱlg／L。【注:每年汛期期间或湿地水温低于12℃时’当月出水水质主要指标（C0D、‖Ⅱ3＿‖、TP）不进行考核’不考核月份每年累计不超过4个月（含4个月）】。预处理调节塘占地面积1295Ⅲ2’水域面积451Ⅲ2’进水6万Ⅲ3／d’末端分配井分配1万Ⅲ3／d的出水至潜流湿地’分配5万Ⅲ3／d的出水至生态曝气塘·本次运维工程主妥针对水生态构建工程’已完成工程量清单如下表:序号名称，规格材质单位数量种植密度1芦苇H400一800Ⅲl］］植物Ⅲ2∩′△厂冗◎∩凹／19株／Ⅲ22美人蕉H400-500l］］l］］植物Ⅲ223825株／Ⅲ2附件1：天长市尾水利用项目运维服务项目采购需求一、运维依据招标文件内的工程量及要求；招标答疑文件、补充文件；招标文件内的工程量及要求，首先满足合同、标书要求，如果标书合同无要求，应该按照国家及行业规范要求。二、招标范围包括预处理调节塘、生态曝气塘、潜流湿地、红草湖公园及西护城河的水生态系统构建工程的运营运维管理。本标书为预处理调节塘、生态曝气塘、潜流湿地、红草湖公园（北园、中园）及西护城河水生态系统和景观园林绿化设施运维所编制。本合同承包商应在建设单位协助下给其他承包商、建设单位雇来执行其他合同的工作人员以及建设单位或有关当局在现场的人员（质检）提供方便，以履行他们的工作。承包商在一切场合被期望：（1）对在现场的其他人员持有效合作态度。（2）每当需与其他承包商协调工作时，须将自己的计划工作日程通知建设单位和对方。（3）若本合同承包商与其他承包商有重大冲突时，则必须立即以书面形式通知对方和建设单位，经建设单位或建设单位雇用的专业人员进行协调或裁决，错误的一方应负责赔偿损失。项目概况天长市污水处理一厂位于红草湖公园西北侧，白塔河南岸，川桥河以东。污水厂设计总规模为6万m3/d，出水（COD、NH3-N、TP执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行建设单位要水污染物排放限值》（DB34/2710－2016）表2中的I类标准）；预处理调节塘进水水质：CODcr（化学需氧量）≤40mg/L，氨氮≤2（3）mg/L，TP（总磷）0.3mg/L；西护城河出水水质：CODcr（化学需氧量）≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L，TP（总磷）≤0.2mg/L。【注：每年汛期期间或湿地水温低于12℃时，当月出水水质主要指标（COD、NH3-N、TP）不进行考核，不考核月份每年累计不超过4个月（含4个月）预处理调节塘占地面积1295m2，水域面积451m2，进水6万m3/d，末端分配井分配1万m3/d的出水至潜流湿地，分配5万m3/d的出水至生态曝气塘。本次运维工程主要针对水生态构建工程，已完成工程量清单如下表：序号名称规格材质单位数量种植密度1芦节H400-800mm植物m226919株/m2美人蕉H400-500mm植物m223825株/m序号名称规格材质单位数量种植密度3水生常绿尾H350-450mm植物m223936株/m潜流湿地占地面积16341m2，设计进水1万m3/d，填料厚度1.4m，进出水管采用螺旋焊管，布集水管采用HDPE管；螺旋焊管接口采用焊接，HDPE管接口采用热熔连接，可调出水口处可拆卸弯头采用丝扣连接。本次运维工程主要针对湿地上的挺水植物进行运维作业，具体挺水植物包括：序号名称规格材质单位数量种植密度1香蒲H500-600mm植物m2450019株/m2美人蕉H400-500mm植物m2335825株/m3黄花莺尾H350-400mm植物m2450036株/m4再力花H600-700mm植物m2280419株/m生态曝气塘占地面积1819m2，水域面积1542m2，水深1.5m，设计进水5万m3/d。本次运维工程主要针对水生态构建工程，包括挺水植物和浮动湿地，不含微孔曝气工程，具体如下：序号名称规格材质单位数量种植密度1香蒲H500-600mm植物m26419株/m2美人蕉H400-500mm植物m216025株/m23葛蒲H500-600mm植物m213436株/m4再力花H600-700mm植物m212819株/m5浮动湿地m2357含植物、浮体及填料等6微孔曝气项1含曝气所有组件和风机房红草湖公园水面面积15万m2，无常流量固定补水水源，丰水季节公园汇入西护城河后经下游泵站排入主河道。公园设计常水位通过下游窑湾泵站进行控制，设计水位6.20m，水深0.52.0m，控制后水面面积约16万m2。本次运维工程主要针对水生态构建工程，包括水生动植物和浮动湿地，不含微孔曝气工程，具体如下：序号名称规格材质单位数量种植密度一挺水植物1水生常绿莺尾H350-450mm植物m2140036株/m2黄花莺尾H350-450mm植物m294136株/m，红：白：黄：紫：红色，按照1:1:1:1:1种植3葛蒲H500-600mm植物m26536株/m4再力花H450-600mm植物m217216株/m序号名称规格材质单位数量种植密度5梭鱼草H400-500mm植物m229725株/m二沉水植物1竹叶眼子菜H300mm植物m2791020丛/m，5芽/丛2金鱼藻H300mm植物m2791016丛/m，5芽/丛3黑藻H300mm植物m2791025丛/m，5芽/丛4苦草H300mm植物m25500036丛/m，3芽/丛5矮苦草H200-300mm植物m21644716丛/m，6-8株/丛三水生动物1铜锈环棱螺2-5g/只动物kg3162g/m2三角帆蚌100-200g/只动物kg3162g/m3乌150-200g/尾动物kg2571-5g/m24鲢鱼150-200g/尾动物kg257不低于1g/m四浮动湿地1浮动湿地单体尺寸：2000*1000*200mmm21030含植物、浮体及填料等五曝气复氧工程1曝气工程项1含曝气所有组件和风机房西护城河总长约790m，宽828m。丰水季节河道水经下游泵站排入主河道；设计常水位通过下游窑湾泵站进行控制，常水位6.20m，水深0.52.0m。本次运维工程主要针对水生态构建工程，包括水生植物，不含微孔曝气工程，具体如下：序号名称规格材质单位数量种植密度一沉水植物1竹叶眼子菜H300mm植物m239020丛/m，5芽/丛2金鱼藻H300mm植物m239016丛/m，5芽/丛3黑藻H300mm植物m239025丛/m，5芽/丛4苦草H300mm植物m2273036丛/m，3芽/丛二曝气复氧工程1曝气工程项1含曝气所有组件和风机房10附件20天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目安全生产管理协议中冶华天工程枝术有限公司（以下简称发包人）已将天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目（以下简称工程）承包给二安徽水韵环保股份有限公司（以下简称承包人）施工°为了加强对工程的安全生产管理’明确安全生产贵任’防止和减少施工作业中的生产安全事故’按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规、规章的有关规定’并依据双方签订的施工分包合同’甲乙双方遵循平等、自愿、公乎和诚实信用的原则’就工程安全生产管理事项协商一致’订立本协议°第一条工程概况（一）工程名称:天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目°（二）工程地点与范围:天长市第一污水处理厂◎（三）工程承包主要内容:本项目包括预处理调节塘｀生态曝气塘、潜流湿地、红草湖公园（北园、中园）及西护城河水生态系统和景观园林绿化设施运维。具体项目范围内容如下:@预处理调节塘占地面积1295Ⅲ2’水域面积451Ⅲ2;@潜流湿地占地面积16341Ⅲ2;@生态曝气塘占地面积1819Ⅲ2’水域面积1542Ⅲ2;@红草湖公园水面面积15万Ⅲ2;◎西护城河总长约790Ⅲ’宽8-28Ⅲ。（四）工程工期:同双方签订的施工承包合同°民第二条安全丈明施工、职业健康和环境保护管理目标≡耐（一）安全管理目标:安全生产事故为零°起（二）安全生产标准化工地目标:工程项目安全丈明标准化建设须满足当地政府、建设单位要求’执行发包人《工程项目安全生产标准化手册》规定’并满足发包人标准化工地建设达标考核的要求·当上述各方对安全丈明施工标化建设的要求不一致时’按最高的标准执＝●行。发包人对安全生产标准化实施的要求见附件8《中冶华天工程项目安全生产标准化手册》°（三）职业健康目标:无职业病、传染病和中毒事件发生;按项目所在地政府规定开展施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作’确保不发生新冠肺炎疫情。（四）环境保护目标施工噪声、粉尘、施工污水、固体废弃物达标排放’尤扰民投诉’不发生突发环境贵任事件和环境污染违法违规事件;严格执行项目所在地政府部门有关工程建设项目环保规定’不发生被环保部门公开通报和处罚事件;节能降耗’提高资源和能源综2（）附件2天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目安全生产管理协议中冶华天工程技术有限公司（以下简称发包人）已将天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目（以下简称工程）承包给安徽水韵环保股份有限公司（以下简称承包人）施工。为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据双方签订的施工分包合同，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。第一条工程概况（一）工程名称：天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目。（二）工程地点与范围：天长市第一污水处理厂（三）工程承包主要内容：本项目包括预处理调节塘、生态曝气塘、潜流湿地、红草湖公园（北园、中园）及西护城河水生态系统和景观园林绿化设施运维。具体项目范围内容如下：①预处理调节塘占地面积1295m2，水域面积451m2；②潜流湿地占地面积16341m2；③生态曝气塘占地面积1819m2，水域面积1542m2;④红草湖公园水面面积15万m2；西护城河总长约790m，宽8-28m。（四）工程工期：同双方签订的施工承包合同。第二条安全文明施工、职业健康和环境保护管理目标（一）安全管理目标：安全生产事故为零。（二）安全生产标准化工地目标：工程项目安全文明标准化建设须满足当地政府、建设单位要求，执行发包人《工程项目安全生产标准化手册》规定，并满足发包人标准化工地建设达标考核的要求。当上述各方对安全文明施工标化建设的要求不一致时，按最高的标准执行。发包人对安全生产标准化实施的要求见附件8《中冶华天工程项目安全生产标准化手册》。（三）职业健康目标：无职业病、传染病和中毒事件发生；按项目所在地政府规定开展施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作，确保不发生新冠肺炎疫情。（四）环境保护目标：施工噪声、粉尘、施工污水、固体废弃物达标排放，无扰民投诉，不发生突发环境责任事件和环境污染违法违规事件；严格执行项目所在地政府部门有关工程建设项目环保规定，不发生被环保部门公开通报和处罚事件；节能降耗，提高资源和能源综20合利用率。第三条安全管理代表发包人指派陈祥同志全面负责发包人的安全生产、文明施工管理工作；承包人指派刘强同志全面负责承包人对本工程的安全生产、文明施工管理工作。第四条承诺（一）发包人承诺。1、严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。2、严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令承包人及其从业人员冒险作业。3、严格遵守甲乙双方签订的本协议。（二）承包人承诺。1、严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。2、严格遵守工程设计，按工程设计、工程施工方案组织施工。3、严格遵守甲乙双方签订的本协议。4、保证提供给发包人的安全生产许可证、施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。5、对工程施工现场的安全生产负责。第五条安全投入和资金保障（一）发包人有权监督承包人是否将安全生产费用投入和落实到位。承包人对安全生产费用应当专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令承包人限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（二）承包人应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将发包人支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。（三）承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。（四）因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。（五）承包人应当依照法律法规的要求为从业人员购买工伤保险，对于从事危险作业或危大工程的从业人员，承包人还须为其购买人身意外伤害保险。（六）承包人应购买安全生产责任险，（七）承包人应将购买上述保险的证明报发包人备案。第六条安全设施和施工条件21HH:11（一）承包人应当保证与分包工程有关的施工安全设施正常运行，保证所分包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。。（二）承包人应当保证安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，承包人未能保证安全生产所必要的施工作业条件，由此给发包人造成有关工程进度、经济等方面损失的，由承包人承担责任。（三）承包人应当向发包人提供设备设施检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；（四）承包人应当告知所有与工程相关人员在施工作业过程中可能存在的主要危险和有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场技术交底。（五）承包人应当制定工程施工方案（六）承包人应当建立健全针对本工程的安全生产规章制度和安全操作规程，并提供给发包人备案。（七）承包人应当明确其工程施工人员和设备设施情况：1、项目主要负责人、安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。2、其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。3、主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况承包人应当将上述情况及时提供给发包人备案（八）承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。第七条隐患排查与治理（一）发包人有权对承包人工程作业范围内的安全生产情况进行检查，对查出的隐患和问题要求承包人限期整改，承包人应当及时进行整改治理，并按时书面回复整改治理结果，发包人有权对其整改治理结果进行验证。（二）承包人应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向发包人报告。（三）承包人在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包人协商解决，消除事故隐患。第八条安全教育与培训（一）发包人有权对承包人的安全教育与培训工作进行监督、检查和指导。22（二）承包人应当制定针对本工程的安全教育培训工作计划。（三）承包人应当按照相关法律、法规、规章和标准对本工程从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。第九条安全生产责任（一）发包人的安全责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：1、由于发包人原因在施工场地及其此邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；2、由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；3、由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。（二）承包人的安全责任由于承包人原因在施工场地内及其比邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。第十条事故应急救援1、发包人应当按照国家有关规定建立本工程应急救援组织。2、承包人应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加发包人组织的演练。3、发生事故后，事故现场有关人员应当立即向承包人项目部负责人报告；承包人项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。甲乙双方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规、规章的规定报告。4、工程施工发生危及工程安全的事件后，承包人应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。发包人或监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。第十一条安全检查与考评（一）发包人应当加强工程监督检查工作，发现承包人违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止和处罚。（二）发包人应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法。（三）承包人负责工程范围内的作业安全管理，制定并落实施工方案，加强日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。（四）合同工期内，承包人应当保持项目负责人、安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，持证上岗，人证统一，保持与承揽工程相匹配的施工资质；同时，若上述人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，承包人应当及时书面告知发包人。（五）承包人应当接受发包人的监督管理，遵守发包人的有关规章制度的要求；同时，承包人有权拒绝发包人违章指挥和强令冒险作业。23F:（六）承包人应当向发包人提供安全生产考核所需资料，接受发包人的考核与奖惩。第十二条违约责任（一）甲乙双方遵守分包合同及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。（二）发包人违约。当发生下列情况之一的，发包人承担违约责任，依法赔偿给承包人造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，发包人依法承担相应责任：1、发包人未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向承包人进行技术交底的；2、发包人违反工程设计安排承包人施工作业的；3、发包人未按照合同或者协议约定支付应当由发包人承担的工程安全生产费用的；4、发包人不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。（三）承包人违约。当发生下列情况之一的，承包人承担违约责任，依法赔偿给发包人造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，承包人依法承担相应责任；发生责任事故并造成经济损失的，按经济损失金额的3倍支付违约金。1、承包人未按照合同或者协议约定将发包人提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；2、承包人不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、项目负责人、安全管理人员、工程技术人员、特种作业人员和设备设施的；3、承包人有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；以上情形，承包人每项支付违约金￥1000元整。4、承包人不能保证与分包工程有关的施工安全设施正常运行；5、承包人人员违章指挥或者违章作业的；6、承包人未按发包人的安全隐患或问题整改要求，及时整改到位的；以上情形，承包人每项支付违约金￥800元整。7、发生1人及以上死亡事故，每人次支付违约金￥1000000.00（人民币大写壹佰万元）；发生重伤责任事故，每人次支付违约金￥300000.00（人民币大写叁拾万元）；发生2人及以下轻伤事故的，每人次支付违约金￥10000.00（人民币大写壹万元）；发生传染病或中毒事件，每人次支付￥200000.00（人民币大写贰拾万元）违约金。8、发生事故后，承包人未及时开展应急救援工作的，承包人支付违约金￥20000元整。9、未按规定穿戴统一标识工作服（或反光背心）、安全帽进入项目现场的，每人次支付违约金￥1000.00（人民币大写壹仟元）10、高空作业不系安全带的，每人次支付违约金￥1000.00（人民币大写壹仟元）11、不按规定用电的，每次支付违约金￥500.00（人民币大写伍佰元)；违规私拉乱接施工电线的，责任分包单位5000元／次，生活区1000元/人。12、不按规定动火的，每次支付违约金￥1000.00（人民币大写壹千元）。24113、施工人员未经安全培训与考试合格就上岗的，每人次支付违约金￥500.00（人民币大写伍佰元）14、未按要求及时报备人员花名册的，每次支付违约金￥1000.00（人民币大写壹千元）15、未每天进行隐患排查的，每次支付违约金￥2000.00（人民币大写贰千元）。16、项目现场在检查中被评为不合格工地的，或项目现场管理混乱，经发包人工程例会上多次提出不认真整改的，每次向发包人支付违约金￥2000.00～20000.00（人民币大写贰千至贰万元）17、破坏安全设备、设施、标志的，支付违约金5000元／次。18、违章高空抛物的，支付违约金5000元／次。19、在施工区域躺卧睡觉，支付违约金500元/人。20、在项目现场非指定区域吸烟及乱扔烟头的，支付违约金200元/人。21、有其他违反本协议确定的承包人的职业健康与安全管理、环境保护义务的，每次支付违约金￥1000.00（人民币大写壹千元）22、承包人在施工期间出现情形之一的，除责令限期整改外，每次应支付违约金￥1000.00（人民币大写壹千元）（1）员工宿舍卫生和食堂的饮食卫生不整治的或未对炊事人员进行健康检查的。（2）随地大小便、乱倒生活垃圾的。（3）现场未做到封闭式管理的。（4）建筑材料、垃圾和工程渣土出现抛洒滴漏，或土方未集中规范堆放废料，或垃圾及不需要的临时设施未及时清除、拆除并外运的。（5）施工现场平面布置不合理，各类材料、设备、预制构件等堆放未做到整齐有序的。（6）酒后作业或进入项目现场的。（7）在施工现场生火取暖、煮饭、楚烧垃圾的。23、围攻、围堵发包人及建设单位的办公场所或工作人员，扰乱发包人及建设单位的正常办公秩序的，每起支付违约金￥100000.00（人民币大写拾万元整）24、在公共场所张贴字条、拉横幅或做出其他有损发包人及/或建设单位形象的行为的，每起支付违约金￥100000.00（人民币大写拾万元整）25、施工人员在施工现场打架、斗殿，或聚众闹事等，尚未造成严重后果的，每起支付违约金￥5000.00（人民币大写伍千元整）26、承包人及其分包商为其履行合同所雇用的人员因工伤或其他原因以发包人为被申请人或被告申请劳动仲裁或起诉的，尚未造成发包人经济损失的，每人次支付违约金￥10000.00（人民币大写壹万元整）；造成发包人经济损失的，除由承包人承担发包人的全部经济损失（包括发包人外聘律师的代理费、差旅费等）外，还需再按每人次￥20000.00（人民币大写贰万元整）的标准支付违约金。25第十三条违约金的支付承包人在承包实施期间出现违反本协议约定的行为，应向发包人支付违约金的，发包人有权从承包人提交的项目展约保证金或工程进度款中直接扣除；如扣款金额大于履约保证金或没有履约保证金可供扣款时，发包人有权在工程结算时从结算款中直接予以扣除，承包人对此不持异议。第十四条补充条款（一）本协议根据国家有关法律、法规、规定制定，如遇有与国家法律法规和规定不一致时，按照国家法律法规和规定执行。（二）本协议适用范围和相关用语的含义与双方签订的施工承包合同相同，出现不一致时，以施工承包合同为准。（三）甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对本协议进行补充。（四）项目实施期间，发包人可根据实际情况，制定安全管理、文明施工和环保处罚制度，处罚金额上限不受本协议限制，经双方现场负责人签字后生效。第十五条协议生效本协议作为双方工程承包合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。但本协议的终止不免除承包人在协议终止后应承担的责任。本协议一式四份，由发包人、承包人各持两份。（以下无正文）发包人（盖章）：中冶华天工程技术有限公司承包人（盖章）：安徽水韵环保股份有限公司法定代表人或委托代表人（签字）：法定代表人或委托代表人（签字）联系电话：联系电话：日期：2024.1.1626附件3工程项目廉政协议书发包人（甲方）：中冶华天工程技术有限公司承包人（乙方）：安徽水韵环保股份有限公司工程项目：天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目为了在本工程项目建设中保持廉洁高效，防止各种不正当行为发生，经甲、乙双方协商，一致同意签订本协议。并以此作为双方共同遵守的廉政行为准则。1、甲、乙双方有责任自我监督和相互监督并举报在工程建设中的不廉洁行为。双方必须遵守“重合同、守信用”的原则，不得以不正当行为或手段损害对方利益。2、甲、乙双方工作人员不得以任何方式向对方收取好处费和收受回扣；不得接受对方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在对方报销任何应由本方单位或个人支付的费用。3、甲、乙双方工作人员不得为谋取个人或本单位不正当利益宴请对方工作人员，不得向对方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品；不得以任何借口邀请对方工作人员外出旅游，参加消费性的不健康的娱乐性活动。4、甲、乙双方工作人员不得擅自与对方工作人员就本工程项目建设中工程费用、设备及材料选型和采购、工程量变动、工程和设备验收以及工程质量问题处理等进行以谋取个人或本单位不正当利益为目的的私下商谈或达成默契。5、甲乙双方如发现对方有违反上述协议之行为者，应予以抵制，并及时向本方和对方主要领导或纪检监察部门反映。司章6、因违反上述协议给发包人工程造成重要损害，发包人有权终止相关合同的履行，并追究相应的损害赔偿责任。7、此协议书作为工程发包合同附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经双方代表签字后，与《施工合同》生效。除甲乙双方各执一份外，并报送双方纪检监察部门各一份。8、此协议书未尽事宜，在实际操作中，经双方协商子以完善入八可章发包人：中冶华天工程技术有限公司承包人：安徽永韵环保股份有限公司（盖章）（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）日期：2024.1.16271附件44保证支付农民工工资承诺书致：天长市住房和城乡建设局天长市重点工程建设管理处中冶华天工程技术有限公司：为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司总承包贵单位的天长市尾水利用项目水生态系统及景观绿化设施运维项目实际情况，特作如下慎重承诺：保证每月按时发放农民工工资，并于工资发放后5日内向贵单位提交农民工签领的工资表，以求核实；保证在每月25日前，向贵单位提交我单位在用农民工当月动态情况花名册及当月考勤表。花名册、考勤表、工资表不按承诺时间提交项目部，每拖延一天或缺一项愿接受贵单位的处罚，每天或每项罚款5000元。保证不因农民工工资问题，引发我单位农民工到当地政府机关或建设单位及贵公司机关及现场项目部发生集体性上访和讨薪事件或拒绝施工等情形；如若上述情况发生，建设单位、发包人有权从我单位应得的工程款中扣除相应农民工工资款项，并接受对我单位处以2倍工资款的罚款，同时承担由此给建设单位、发包人造成的其他一切损失承诺单位（盖章）安徽水韵环保股份有限公司承诺单位授权代表（签字）：承诺日期：2024年1月16日28附件5分项报价清单（年度）序号项目名称内容单位数量单价（元）3t0总价（元）预处理调节水面保洁含垃圾收集消理并处理，水面保洁维护包括垃圾、树叶等浮物的清捞，保持河面整洁等详见招标文件要求2451.65744.15生态感气塘保清含垃最收集消理并处理。水面保洁维护包括垃圾、树叶等漂浮物的清捞，保持河面整洁等详见招标文件要求15421.652544.30生态琴气塘生态系统维护含沉水、挺水植物收割，补种、病虫害防得、处理等含本生植物修剪和补种，水生动物打捞、补投和调控等详见招标文件要求范215423.805859.60潜流湿地水生态系统维护费挺水植物收割、补种、病虫害防物、处理等含水生植物修剪和补种等详见招标文件要求150003.8057000.00红草潮湿地水生态系统维护费沉水，契水植物收割、补种、病虫害防御、处理等含水生植物修剪和补种，水生动物打捞、补投和调控·水生植物处置费、治理因水绵、青若生长引起的水质变差水质调节等详见招标文件要求m2154191.44.00616765.60河道水生态系统维护费沉水、挺水植物收割、补种、病虫害防御、处理等含水生植物修务和补种，水生动物打捞、补投和调控水生植物处置费、治理因水绵、青苔生长引起的水质变差水质调节等详见招标文件要求n2138584.0055432.00红草湖湿地水面保洁费含垃圾收集清理并处理，水面保洁维护包括垃圾、树叶等源浮物的清榜，保持河面整洁等详见招标文件要求1541911.80277543.80河道水面保洁含垃圾收集洁理井处理，水面保洁维护包括垃圾、树叶等票浮物的清捞，保持河面整洁等详见招标文件要求12138581.2016629.60生态浮岛维护积根据水生态构建招标内容1388g2单体尺寸：330mX330mmX50mm，加国加圆、盐体更换。详见招标文件要求13887.009716.000绿化养护及陆地保洁含地面垃圾清理清运、草皮、树木修剪等及附近潜流地区地陆地保洁（含每年补范3%）等详见招标文件要求2122853.806683.0011合计：1088918.05元1088918.05元1088918.05元1088918.05元1088918.05元29 附件下载 合同.pdf下载