正文内容
一、采购人名称：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园
二、供应商名称：新疆筑鸿建设工程有限公司
三、采购项目名称：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园服务市场项目
四、采购项目编号：2611101000021152376
五、合同编号：11NMB1H5555120251601
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
其他维修和保养服务
详见附件
次
1.00
14929
14929
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园
联系人：阿依江·努尔兰
联系电话：15099100154
传真：/
地址：新疆乌鲁木齐县甘沟乡前进村
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
更换卫生间瓷砖，安装洗漱台及楼道石英石窗台台面(11NMB1H5555120251601).pdf
合同编号：11NMB1H5555120251601采购单位（甲方）：乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园服务单位（乙方）：新疆筑鸿建设工程有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循国家机关、事业单位及（或）团体组织新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆筑鸿建设工程有限公司的框架协议采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆筑鸿建设工程有限公司的框架协议服务协议，就甲方委托乙方提供新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆筑鸿建设工程有限公司的框架协议服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、服务项目、价格金额单位：元序号商品名称品牌型号配置要求采购数量计数单位成交单价小计1其他维修和保养服务--服务内容:维修,服务方式:现场服务,维保内容:按客户要求,设备类型:按客户要求1次14929.0014929.00合同总价（元）14929.00合同总价（大写）壹万肆仟玖佰贰拾玖元整二、付款方式项目完工后，乙方开具正规发票，甲方一次性付清。三、服务条款按照《中华人民共和国民法典》的原则，为了明确责任，便于施工，结合工程具体情况，双方达成以下协议。第一条、工程概况1、工程名称：更换卫生间瓷砖，安装洗漱台及楼道石英石窗台台面2、工程地址：乌鲁木齐市乌鲁木齐县3、合同价款(人民币大写)：14929元(含税价）4、工程内容：更换卫生间瓷砖，安装洗漱台及楼道石英石窗台台面5、付款方式：项目完工后，经验收合格。乙方开具正规工程发票，甲方一次性付清。第二条、承包方式：包工包料第三条、合同工期工期：7天。若施工期间因自然气候变化，不可抗力及其它客观条件等影响停工，工期顺延。1/2第三条、质量目标及安全目标1、工程质量：乙方承接的所有工程应一次性验收合格。如达不到一次性验收合格标准，其所造成的返工、完善、复检等费用由乙方承担。负有保修责任的工程项目，要按合同约定限期派人回访维修；（2）保修期1年，质量保修期从实际竣工验收之日起计算。2、安全生产目标：按国家及自治区有关安全标准执行，无伤亡事故发生。第六条、责任与义务1、甲方责任和义务：(1)开工前/天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明/份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。(2)安排乙方施工项目的各项工作，并认真做好技术交底，施工过程中对乙方所施工的项目进行监督、检查发现质量问题及时提出，随时处理完善，达到工程质量标准要求。2、乙方责任和义务：乙方应对工程质量进度、工期要求全过程负责，乙方承接的所有工程在工程质量进度和工期要求上，必须依据与建设单位的合约约定按期完成。因乙方原因造成工期延误停工，所发生的一切经济责任由乙方承担。乙方同意按与建设单位约定的工期组织安排施工，并保质按期完成。第七条、其它事宜双方协商解决，如协商未果可向项目所在地人民法院起诉。此合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人（签字）：，法定（授权）代表人（签字）：地址：，地址：电话：，电话：开户银行：，开户银行：乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行账号：，账号：0000020030110009045665签订日期：，签订日期：2/2甲方（公章）：乙方（公章）：法定（授权）代表人（签字）：法定（授权）代表人（签字）：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行账号：账号：0000020030110009045665签订日期：签订日期： 附件下载
- 更换卫生间瓷砖，安装洗漱台及楼道石英石窗台台面(11NMB1H5555120251601).pdf下载