正文内容
一、合同编号：21029020231016000001
二、合同名称：城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目合同
三、项目编号：DXZ2023116
四、项目名称：城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目
五、合同主体
采购人（甲方）：庄河市人民政府城关街道办事处
地 址：庄河市红岩路769号
联系方式：89838158
供应商（乙方）：大连豪峰建筑工程有限公司
地 址：辽宁省大连庄河市青堆镇牌坊村盛宇家园2号1层11号
联系方式：13478759637
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目 数量：1.00 单价（元）：2468500.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目施工。（具体招标内容详见工程量清单及施工图纸）。施工工期:2024年4月30日前完工。（具体开竣工时间以合同签订时间为准）
2.合同金额（元）：2468500.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2023年10月20日
八、合同公告日期：2024年02月23日
九、其他补充事宜：合同价格最终以财政审核价为准
附件信息：
城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目施工合同.pdf
（GF-2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本））（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋市政公用工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：庄河市人民政府城关街道办事处承包人（全称）：大连豪峰建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：工程概况1.工程名称：城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目。2.工程地点：庄河市人民政府城关街道办事处指定地点3.工程立项批准文号：4.资金来源：自筹资金。5.工程内容：新建180mm厚C25砼路面21246.4m，60mm厚透水方砖123m2M10水泥砂浆砌筑排水沟62m,浆砌石挡墙36m等工程（具体招标内容详见工程量清单及施工图纸）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：新建180mm厚C25砼路面21246.4m，60mm厚透水方砖123m，M10水泥砂浆砌筑排水沟62m浆砌石挡墙36m等工程（具体招标内容详见工程量清单及施工图纸）二、合同工期计划开工日期：2023年10月2日。计划竣工日期：2024年4月30日。工期总日历天数：88天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家施工验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰肆拾陆万捌仟伍佰元整（￥2468500.00元）；（最终以财政审核价为准）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（￥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）元）；￥元）；（4）暂列金额：人民币（大写）（￥元）。2.合同价格形式：固定总价合同五、项目经理承包人项目经理：慈元宝六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于22023年0月20日签订。十、签订地点本合同在庄河市人民政府城关街道办事处签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。发包人：庄河市人民政府城关街道办事处（公章）承包人：大连豪峰建筑工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：9121028309718963842.年红元识769地址：地址：庄河市青堆镇牌坊村邮政编码：a邮政编码：116400法定代表人：hm的法定代表人：卢泽寒委托代理人：委托代理人：孙雯雯电话：电话：0411-892698888p853576电话：0411-89269888传真：传真：0411-89269888电子信箱：电子信箱：1448104139@qq.com开户银行：开户银行：中国农业银行大连庄河支行账号：账号：34557001040035045第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中发包方和承包方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人名称：大通同单级资理有限公司资质类别和等级：联系电话：81813888电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：13190125266电子信箱：通信地址：机1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：由承包人自行解决1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行《通用合同条款》1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行《通用合同条款》1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行《通用合同条款》1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：1套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行《通用合同条款》1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：大连市庄河市红岩路769号发包人指定的接收人为：蓝晓伟。承包人接收文件的地点：施工现场项目部：承包人指定的接收人为：慈元宝。监理人接收文件的地点：施工现场项目部监理人指定的接收人为：项目总监1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行《通用合同条款》1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行《通用合同条款》关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行《通用合同条款》关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行《通用合同条款》1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行《通用合同条款》允许调整合同价格的工程量偏差范围2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：大连市庄河市红岩路769号。发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权；协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题：解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表：代表发包人法人代表行使发包人的权利，履行发包人的职责。。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前2天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：项目施工用水及临时电由发包人提供2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸、竣工报告及整套的竣工预付款支付期限：预付款扣回的方式：12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：定额、人工费及各项费用的计取标准执行《辽宁省住房和城乡建设厅关于颁发2017年的通知》（辽住建[2017]68号)。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：执行《通用合同条款》12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：执行《通用合同条款》。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：执行《通用合同条款》12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：执行《通用合同条款》12.4工程款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：项目完成并验收合格后，采购人第一年支付合同价款的百分之五十，第二年支付至合同价款的百分之九十七，其余款即合同价款的百分之三待保修期满后若无质量问题一次性付清（无息）。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行《通用合同条款》1712.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用合同条款》（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用合同条款》（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用合同条款》。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行《通用合同条款》。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行《通用合同条款》（2）发包人支付进度款的期限：执行《通用合同条款》。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行《通用合同条款》12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行《通用合同条款》3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行《通用合同条款》。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前一小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行《通用合同条款》。竣工验收以设计标准和国家相关标准为准。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行《通用合同条款》13.2.3移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行《通用合同条款》。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为执行《通用合同条款》18承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行《通用合同条款》。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由／承担：（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.2投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后3天内14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：执行《通用合同条款》竣工结算申请单应包括的内容：执行《通用合同条款》14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行《通用合同条款》发包人完成竣工付款的期限：执行《通用合同条款》关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行《通用合同条款》14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：执行《通用合同条款》承包人提交最终结算申请单的期限：执行《通用合同条款》14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行《通用合同条款》（2）发包人完成支付的期限：执行《通用合同条款》1915.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：工程竣工最终验收合格之日起三年15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：工程竣工最终验收合格之日起三年15.3.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形20发包人违约的其他情形：，执行《通用合同条款》16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延7天天（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款【变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：，执行《通用合同条款》（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行《通用合同条款》（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行《通用合同条款》（7）其他：执行《通用合同条款》16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行《通用合同条款》16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行《通用合同条款》16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：，执行《通用合同条款》发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行《通用合同21条款》17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形执行《通用合同条款》17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后执行《通用合同条款》天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.2其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。20.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：执行《通用合同条款》选定争议评审员的期限：执行《通用合同条款》争议评审小组成员的报酬承担方式：执行《通用合同条款》其他事项的约定：执行《通用合同条款》20.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：执行《通用合同条款》20.2仲裁或诉讼22因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决（1）向大连市仲裁委员会申请仲裁（2）向庄河市_人民法院起诉。附件附件：工程质量保修书23工程质量保修书发包人（全称）：庄河市人民政府城关街道办事处承包人（全称）：大连豪峰建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目（工程全称）签订工程质量保修书一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人实际承包施工范围的全部工程内容二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3.装修工程为年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；247.其他项目保修期限约定如下：工程竣工最终验收合格之日起三年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为72个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。25六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：庄河市人民政府城关街道办事处（公章）承包人：大连豪峰建筑工程有限公司（公章）庄法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：912102830971896384地址：立路02.地址：庄河市青堆镇牌坊村法定代表人：法定代表人：卢泽寒委托代理人：秀重行社委托代理人：孙雯雯电话：299656电话：0411-89269888传真：传真：0411-89269888电子信箱：电子信箱：1448104139@qq.com开户银行：开户银行：中国农业银行大连庄河支行账号：账号：34557001040035045邮政编码：邮政编码：11640026 附件下载
- 城关街道海洋社区砼道路、排水沟工程采购项目施工合同.pdf下载