2026-05-17中标｜合同公告海南省项目编号HNJX]20251200001[CS招标状态中标｜合同公告发布时间2025-12-31 17:56:49标书获取截止时间投标截止时间开标时间招标单位白沙黎族自治县牙叉镇人民政府预算金额中标单位海南宸元建设工程有限公司中标金额332.75万元代理单位相关产品防火设施建设联系方式：18084610607：0898-68532090正文内容 白沙黎族自治县牙叉镇人民政府牙叉镇新高峰村防火设施建设项目政府采购合同公告 一、合同编号：[HNJX]20251200001[CS] 二、合同名称：牙叉镇新高峰村防火设施建设项目 三、项目编号：[HNJX]20251200001[CS] 四、项目名称：牙叉镇新高峰村防火设施建设项目 五、合同主体 采购人(甲方)：白沙黎族自治县牙叉镇人民政府 地址：牙叉镇人民政府 联系方式：18084610607 供应商(乙方)：海南宸元建设工程有限公司 法定代表人：黄伟燕 性别：男 地址：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦25B3房 联系方式：0898-68532090 六、合同主要信息 主要标的： 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求 1 B99000000-其他建筑工程 1(项) ￥0.00 ￥3,327,548.63 无 合同金额： 3,327,548.63元，大写(人民币)：叁佰叁拾贰万柒仟伍佰肆拾捌元陆角叁分 履约期限：2025年12月30日至2026年12月30日 履约地点：牙叉镇新高峰村 采购方式：竞争性磋商 七、合同签订日期 2025年12月31日 八、合同公告日期 2025年12月31日 九、其他补充事宜 无 合同附件： 牙叉镇新高峰村防火设施建设项目施工合同.pdf 白沙黎族自治县牙叉镇人民政府 2025年12月31日 牙叉镇新高峰村防火设施建设项目建设工程施工合同发包人：白沙黎族自治县牙叉镇人民政府小包人：海南宸元建设工程有限公司签订日期：22年12月50日第一部分合同协议书发包人（全称）：白沙黎族自治县牙叉镇人民政府承包人（全称）：海南宸元建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、同达成如下协议：公平和诚实信用的原则，双方就牙叉镇新高峰村防火设施建设项目施工及有关事项协商一致，一、工程概况。1.工程名称：牙叉镇新高峰村防火设施建设项目2.工程地点：牙叉镇新高峰村3工程立项批准文号：白行审批[2025]133号4资金来源：政府资金。5.工程内容：新建防火通道276.5米、防火疏散栈道129米、防火疏散平台5个（总面积539平方米）、瞭望塔138平方米、消防瞭望平台1个（面积162平方米），并完善相关配套设施。6.工程承包范围：施工总承包（具体内容详见工程清单及施工图）。二、合同工期计划开工日期：2026年1月4日计划竣工日期：2026年5月4日工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格_标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：￥3327548.63元人民币（大写）：叁佰叁拾贰万柒仟伍佰肆拾捌元陆角叁分。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：江新友。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）：（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。采2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包文本中及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.承包人承诺与当地农民工签订劳务协议，落实公开制度，在项目建设所在地对劳务报酬发放情况进行公示。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间12月30日签订。本合同于2027年十、签订地点本合同在白沙黎族自治县牙叉镇人民政府_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字或盖章后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份承包人执叁份。发包人：白沙黎族自治县牙叉镇人民政府承包人：海南宸元建设工程有限公司（公章）（公章）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同让变量其他合同文件包括：里乙双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、话辻变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：中鸿荣造项目管理有限公司资质类别和等级：市政公用工程监理甲级，房屋建筑工程工程监理甲级联系电话：18884650090:电子信箱：515229280@qq.com通信地址：海南省海口市美兰区碧桂园美舍仕家1栋206室。1.1.2.5设计人：名称：上海开艺设计集团有限公司资质类别和等级：市政行业乙级，建筑行业乙级，风景园林工程设计专项乙级联系电话：13876044778电子信箱：chhhn@163.com:通信地址：海口市琼山区龙昆南路105号上海开艺设计集团有限公司海南分公司1.1.3工程和设备1.1.3.作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地1.1.3.9永久占地包括：依据施工图纸确定。.1.3.10临时占地包括：为施工需要而占用的场地，包括场内交通，临时设施、材料、机具场放等的用地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按“通用条款”执行。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按“通用条款”执行。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：：发包人提供国外标准、规范的份数：：发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：上1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按“通用条款”执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：进场前10天；发包人向承包人提供图纸的数量：五套：4发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；承包人提供的文件的形式为：双方另行确定：发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地：发包人指定的接收人为：项目负责人。承包人接收文件的地点：项目所在地：承包人指定的接收人为：项目负责人。监理人接收文件的地点：项目所在地；监理人指定的接收人为：监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：双方另行确定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式按通用条款执行。1.13工程量消单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。5允许调整合同价格的工程量偏差范围：全部项目。2.发包人2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人，发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。2.2资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸承包人需要提交的竣工资料套数：五套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：江新友身份证号：******************；职称：工程师：职称证证书编号：190311311建造师执业资格等级：二级建造师注册证书号：琼246101801277：建造师执业印章号：琼246101801277（00）：安全生产考核合格证书号：4602020230000200：联系电话：0898-68532090承包人对项目经理的授权范围如下：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于20日。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按国家相关规定处理。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担500元/次的违约金3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求6承担10000元的违约金。4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担的违约金。人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担日的违约金分包1分包的一般约定分包的工程包括：本工程不得分包。本结构、关键性工作的范围：2分包的确定2分包的专业工程包括：关于分包的约定：4分包合同价款分包合同价款支付的约定：工程照管与成品、半成品保护责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付白承包人负责保修。履约担保人是否提供履约担保：是。人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式为商业保函或银行保函，金额为合同担保期限至合同工期结束。农民工工资保证金人是提供农民工工资保证金：是。人提供农民工工资保证金的形式、金额及期限的：形式为商业保函或银行保函，金价的2.5%，担保期限至合同工期结束。监理人监理人的一般规定监理人的监理内容：监理人的监理权限：监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人员理工程师：名：莫英燕证号码：******************工程师执业资格证书号：50003081电话：18876167040;监理人的其他约定：L。M1不台大一宜P八文i八人人手只1JH定：（1）/5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无关于工程奖项的约定：无5.3隐蔽工程检查-ooz1人陷工理检查的期限的药定：48小时朋为iHo收细人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关干延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工、口人牛日nH2正：要人手建项上614关干治安保卫的特别约定：按通用条款执仃。米工浪生工场地治安管理计划的约定：开工前提供地工物地女官理。6.1.5文明施工人业审1立明临工的要求，达到《建筑施工现场环项与上生标//a.C工A海工费支付和支付期限的约正：本合可生大1现行规定标准执行。7.工期和进度7.1施工组织设计711同当惠人约定的施工组织设计应包括的具他内谷：：7.1.2施工组织设计的提交和修改子向人交细施工组织设计的期限的约定：开工服。L1rilkzl工线设1元口零C光口：八内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订中和收人在收到修订的施工进度计划后认或提出修以息光P：X型八内。7.3开工7.3.1开工准备关工子包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工服。关干发包人应完成的其他开工准备工作及期限：圣千承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7.3.2开工通知.-用1台匕日17日中大w又0N日13有权提出价格调整要求，或者解除合同。87.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期：开工前10天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：甲供设备与材料不依约提供时。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1日，承包人页每日按总合同价的万分之三向发包人支付违约金。净因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的30%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：间歇性雨天影响正常施工的天o7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按设备、材料总价的1%，由发包人担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求无。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按海南省有关规定由发包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：无施工现场需要配备的试验设备：无。施工现场需要具备的其他试验条件：无9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按“通用条款”执行。10关于变更估价的约定：按“通用条款”执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按“通用条款”执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按“通用条款”执行承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行商定。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第按“通用条款”执行种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：无11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：本合同“基准日期”的价格为“基准价格”。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分按“风险范围以外合同价格的调整方法”调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分按“风险范围以外合同价格的调整方法”调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分按“风险范围以外合同价格的调整方法”调整。第3种方式：其他价格调整方式：1012.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、本工程采用“综合单价合同”综合单价包含的风险范围：①供应商投标报价时，其综合单价组价明细表中应列而未列的费用（价款），视为已包含在“综合单价”中，结算时，此部分费用（价款）不作调整：②以本合同“专用条款”11.1第2种方式中规定的“基础”为基数，材料价格浮动幅度在基数5%范围内的部分。风险费用的计算方法：①承包人投标报价中综合单价中的材料、机械的单价小于或等于基准日单价时：基准日单价×0.05×招标工程量清单中包含的材料或机械数量：②承包人投标报价综合单价中的材料、机械的单价大于基准日单价时：投标报价的单价×0.05×招标工程量清单中包含的材料或机械的数量。风险范围以外合同价格的调整方法：①承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。②承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。注：“基准单价”、“施工期间材料单价”均以《海南工程造价信息》公布的相应期间的白沙地区单价为准，《海南工程造价信息》中缺价的，以双方确认的市场价为准。2、总价合同。总价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价格的调整方法：无。3、其他价格方式：无。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：30%。预付款支付期限：合同签订且收到承包人提交的申请资料、完税发票和履约保函等完资料后7个工作日内。预付款扣回的方式：12.2.2预付款担保预付款担保的形式为：商业保函或银行保函。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：以工程量清单计价时，按下列相关的规范执行：1、《建设工程工程量清单让价规范》GB50500-2013：22、《市政公用与装饰工程工程量计算规范GB50854--20133）、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855-2013：4）、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013：22、《市政工程工程量计算规范GB50857-2013：6、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013：22、矿山工程工程量让算规范》GB50859-2013：8）、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860--2013；9、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB50861-2013：102、《爆破工程工程量计算规范》GB50862-2013；11）、《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007。以定额计价时，按下列相关的定额执行：12、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（201722：22、《海南省安装工程综合定额（2017）：3）、《海南省装饰装修工程综合定额（2021））4、《海南省市政工程综合定额（2017）5）、《海南省园林绿化工程综合定额（2019）》：6）、《海南省城市地下综合管廊工程综合定额（2018））：22、《海南省绿色建筑工程综合定额（2019）》：82、《海南省防护密闭工程综合定额（2019）：9、《海南省党政机关办公用房维修定额（2013））：10）、《海南省市政设施养护维修工程定额（2014））：11，海南省房屋修缮与抗震加周综合定额（2015）》：12）、《海南省水利水电工程设计预算编制办法与费用标准》（凉水利基[20001103号文）；13）、《海南省水利水电建筑工程预算定额》（琼水利基[20001103号文）。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按“通用条款”执行。112.3.3单价合同的计量12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按“通用条款”执行。关于总价合同计量的约定：按“通用条款”执行。约定进行计量：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）1212.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定（1）预付款：工程进场开工前，经监理工程师审核并报发包人核定后，预付合同价的30%。（2）进度款：①当工程形象进度达到合同约定的50%时，承包人可向监理人及发包人提交进度付款申请单及相应证明材料。②每期进度款经发包人审核确认后，按当期审定金额的85%支付，其余15%作为保留金暂扣。③进度款累计支付总额（含预付款）最高不得超过合同价的70%。（3）竣工后付款：工程竣工验收合格后，承包人提交相关付款申请材料，发包人支付至合同价的80%。（4）结算后付款：项目结算审核完成后，发包人支付至结算审定金额的97%。（5）质量保证金：结算总价的3%作为工程质量保证金，待缺陷责任期（质量保证期）届满且无质量问题后，无息返还。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后5天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：丛申报日起9天内。（2）发包人支付进度款的期限：丛承包人申报日起10天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按应付金额的每日万分之三计付。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：发包人自收到承包人提交的竣工验收申请及完整竣工材料之日起十五日内验收完毕，逾期视为验收合格。1313发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按“通用条款”执行。;13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按“通用条款”执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按签约合同价的1%计付。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场.13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发工程接收证书后30天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后20天内14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到申请单后60天内。发包人完成竣工付款的期限：收到申请单后60天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由双方派员当面核对。14.4最终结清114.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：六份。承包人提交最终结算申请单的期限：发包人颁发工程接收证书后60天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到后60天内。（2）发包人完成支付的期限：收到后60天内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：按“通用条款”执行。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：14（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：。关于质量保证金的补充约定：质量保证金在工程竣工验收合格之日起两个月后十日内无息返还。：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：12个月15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形（1）因发包人原因导致工程延期的，工期相应顺延，并且每延误一日，发包人需按照同总价的万分之三向承包人支付窝工损失；逾期超过三个月且发包人拒付窝工损失费的，包人有权解除合同，要求发包人承担本合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补承包损失的，承包人有权要求发包人继续补足。（2）因发包人原因逾期完成竣工验收的，每逾期一天发包人应按照总合同价的万分之向承包人支付违约金；（3）因发包人原因未按期完成工程结算的，将按照承包人报送的结算申请中确认的金计算本项目总工程价款。（4）发包人未按本合同约定及时向承包人支付工程款的，每逾期一天发包人应按照总同价的万分之三向承包人支付违约金；（5）发包人未按约支付工程进度款的，除需承担违约责任外，承包人有权暂停施工，视为承办人违约。发包人违约的其他情形：按“通用条款”执行16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：双方另行确定一16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法（1）承包人违反合同约定进行转包或者违法分包的，发包人有权单方面解除合同，承人应退还发包人全部已付款项，并按照总合同价的10%向发包人支付违约金；由此给发包采的项不合的的村程工理设备的，项包人应公人设限公价业投机点资项发价成的，采交人资的的的购的的的的公公公公发包人造成失的，由承包人承扭金部数应合的不公投的，政技报计提进位、经的的的能的发信人有的方的的的的采位人的品价价位的1的及人的的的金业发价价资公公金的偿责任：限国国业设的，制的一人人人应限公公的的过1包人价工工注计新的设限公公价合公政的过10天服发机人有有单方服成金，量交发件点成时人有人标成发工业、通发发发投公合限公件2三向发包人支付违约金：处公公目工工行不行公采来的，乐人应投项承级人的报投设价经的的的价业，发人有有方采采标。包人承担全部赔偿责任：人设理项信价在技标设服5日内的工服国品开服经工的的的公项发价设金工公一一成发自价工应予补足。件，设线务限人人以在保证业的在公的证技二方进关于承包人违约邮除合网的特别约定：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同交的件位件的的的工现场的标、设备、工标、承位人文有由承的人以共名文编0的我他文件的费用承方式：双方境，时17.不可抗力17.1不可抗力的确认,限合的安要的定的不的为件外，视为不可成件的，台、水地霰、火灾或其他人为因素。17.4因不可抗力解除合同发，发包人在商定成定及人文付项后天为光成发项文18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无18.3其他保险*人的的一信人项人人的的1价投，发出人机地承包人是否应为其施工设备等办理财产保险。的”18.7通知义务关于变更保险合网时的通知义务的约定：。20.争议解决20.3争议评审16人击日不音格议提议计甲心：2031争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：203.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼日人间人同有关屯项发生的争议，按下列第2刀周干休：（向海南仲裁委员会申请仲裁：（2）向项目所在地人民法院起。1716 附件下载 牙叉镇新高峰村防火设施建设项目施工合同.pdf下载