2026-08-18中标｜合同公告湖北省|孝感市|孝南区项目编号20260101招标状态中标｜合同公告发布时间2026-01-12 16:54:32标书获取截止时间投标截止时间开标时间招标单位孝感市孝南区毛陈镇人民政府预算金额中标单位湖北三创建设工程有限公司中标金额121.46万元代理单位相关产品场平工程联系方式：0712-2510001：18674101035正文内容 一、合同编号：20250101 二、合同名称：毛陈农批大市场B南区二次场平工程 三、项目编号：20260101 四、项目名称：毛陈农批大市场B南区二次场平工程 五、合同主体 1、采购人（甲方）：孝感市孝南区毛陈镇人民政府本级 2、地址：毛陈镇首衡城焦湖路 3、联系方式：07122510001 4、供应商（乙方）：湖北三创建设工程有限公司 5、地址：毛陈镇春云路1幢1层 6、联系方式：18674101035 六、合同主要信息 1、主要标的名称：填土 2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本 3、主要标的数量：1项 4、主要标的单价：1214600元 5、合同金额：121.46(万元) 6、履约期限、地点等简要信息： 履约期限：2025年11月24日至2025年12月25日；履约地点：毛陈镇 7、履约保证金收取情况： 收取金额： 0(万元) 收取比例： 0% 8、采购方式：竞争性磋商 9、采购计划备案号：420902-2025-01349 七、合同签订日期：2025-11-24 八、合同公告日期：2026-01-12 九、其他补充事宜： 无 相关下载 施工合同.pdf 毛陈农批大市场B南区二次场平工程施工合同发包人：孝感市孝南区毛陈镇人民政府承包方：湖北三创建设工程有限公司签约日期：2025年11月24日施工合同发包人（全称）：孝感市孝南区毛陈镇人民政府（以下简称甲方）承包方（全称）：湖北三创建设工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：毛陈农批大市场B南区二次场平工程工程地点：孝感市孝南区毛陈农批大市场B南区工程内容：土方工程等。二、工程承包范围承包范围：毛陈农批大市场B南区二次场平工程，具体详见工程量清单。三、合同工期（一）工期总日历天数：30日历天1、计划开工日期：2025年11月24日2、计划竣工日期：2025年12月25日（二）如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。1、因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。2、因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。3、因停水、停电等情况达六小时以上时。4、甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。5、甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。6、在施工过程中，如有设计变更，以甲乙双方签证的变更通知单作为依据。四、质量标准工程质量标准：达到国家及行业现行质量验收规范合格标准。五、合同价款1、签约合同价为：人民币（大写）：壹佰贰拾壹万肆仟陆佰元整￥：1214600.00元2、付款方式：工程竣工验收并完成工程审计后按镇政府财政资金情况及时支付。六、承包人项目经理：黄湘，鄂242171879646。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。如乙方所施工项目不能达到验收部门要求所产生的误工、返工费用均由乙方全部承担。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、安全施工、文明施工1、承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。2、承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。九、责任范围（一）甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；2、及时组织工程竣工验收工作；3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。（二）乙方责任：本1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。①承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。②乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。③乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的采购，保管工作。3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。十、工程质量标准和保修期1.工程质量标准按国家现行施工规范验收，2.工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，3.属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。十一、其它事项（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则1、经双方充分协商，发出设计变更通知单2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；3、增加或变更内容所需材料必须落实；（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；（=）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失；（四）本工程严禁转包，一经发现取消施工资格，作退场处理，并处以承包人10000元罚款，从工程款中扣除。（五）本合同未尽事宜，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可孝南区人民法院起诉。（六）本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。十二、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。均具有同等效力。发包人（公章）：承包人（公章）：统一社会信用代码：统一社会信用代码：91420900MA4946XJ6C法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：湖北省孝感市孝南区毛陈镇春云路1幢1层电话：电话：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司孝感文城支行账号：账号：42050168546000000296 附件下载