2026-06-11中标｜合同公告山西省|晋中市|祁县项目编号1407272024BTP00025招标状态中标｜合同公告发布时间2024-05-07 12:19:10标书获取截止时间投标截止时间开标时间招标单位祁县水利局预算金额中标单位山西晋德盛世建筑工程有限公司中标金额106.06万元代理单位相关产品硬化工程垂直运输物料提升机汽车式起重机土方施工设备挖掘机运输车装载机潜水泵混凝土设备混凝土输送泵插入式振捣器平板振捣器砼运输车钢筋加工设备钢筋弯曲机联系方式：17603479688：15003406269正文内容 一、合同编号：11N0127560082024801 二、合同名称：2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目祁县祁城村街巷硬化工程合同 三、项目编号：1407272024BTP00025 四、项目名称：2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目祁县祁城村街巷硬化工程 五、合同主体 采购人（甲方）：祁县水利局 地 址：祁县昌源城区丹枫东路金地源商务楼三层 联系方式：17603479688 供应商（乙方）：山西晋德盛世建筑工程有限公司 地 址：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路278号1幢3024室 联系方式：15003406269 六、合同主体信息 1.主要标的信息： 主要标的名称：2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目祁县祁城村街巷硬化工程 数量：1.00 单价（元）：1060600.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:祁县祁城村街巷硬化工程施工工期:60日历天项目经理:贾如彪执业证书信息:晋2142020202156658 2.合同金额（元）：1060600.00 3.履约期限、地点等简要信息： 4.采购方式：竞争性谈判 七、合同签订日期：2024年05月07日 八、合同公告日期：2024年05月07日 九、其他补充事宜：无 附件信息： 2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目祁县祁城村街巷硬化工程合同(11N0127560082024801).pdf (GF—2017—0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。目录第一部分合同协议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、项目经理六、合同文件构成七、承诺八、词语含义九、签订时间十、签订地点十一、补充协议十二、合同生效十三、合同份数第二部分通用合同条款…………………......…................…..51.一般约定1.1词语定义与解释1.2语言文字1.3法律1.4标准和规范1.5合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络1.8严禁贿赂1.9化石、文物1.10交通运输1.11知识产权1.12保密1.13工程量清单错误的修正2.发包人2.1许可或批准2.2发包人代表2.3发包人人员2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5资金来源证明及支付担保2.6支付合同价款2.7组织竣工验收2.8现场统一管理协议3.承包人3.1承包人的一般义务3.2项目经理3.3承包人人员3.4承包人现场查勘3.5分包3.6工程照管与成品、半成品保护3.7履约担保3.8联合体4.监理人4.1监理人的一般规定4.2监理人员4.3监理人的指示4.4商定或确定5.工程质量5.1质量要求5.2质量保证措施5.3隐蔽工程检查5.4不合格工程的处理5.5质量争议检测6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.2职业健康6.3环境保护7.工期和进度7.1施工组织设计7.2施工进度计划7.3开工7.4测量放线7.5工期延误7.6不利物质条件7.7异常恶劣的气候条件7.8暂停施工7.9提前竣工8.材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备8.2承包人采购材料与工程设备8.3材料与工程设备的接收与拒收8.4材料与工程设备的保管与使用8.5禁止使用不合格的材料和工程设备8.6样品8.7材料与工程设备的替代8.8施工设备和临时设施8.9材料与设备专用要求9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.2取样9.3材料、工程设备和工程的试验和检验9.4现场工艺试验10.变更10.1变更的范围10.2变更权10.3变更程序10.4变更估价10.5承包人的合理化建议10.6变更引起的工期调整10.7暂估价10.8暂列金额10.9计日工11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整11.2法律变化引起的调整12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.2预付款12.3计量12.4工程进度款支付12.5支付账户13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.2竣工验收13.3工程试车13.4提前交付单位工程的验收13.5施工期运行13.6竣工退场14.竣工结算14.1竣工结算申请14.2竣工结算审核14.3甩项竣工协议14.4最终结清15.缺陷责任与保修15.1工程保修的原则15.2缺陷责任期15.3质量保证金15.4保修16.违约16.1发包人违约16.2承包人违约16.3第三人造成的违约17.不可抗力17.1不可抗力的确认17.2不可抗力的通知17.3不可抗力后果的承担17.4因不可抗力解除合同18.保险18.1工程保险18.2工伤保险18.3其他保险18.4持续保险18.5保险凭证18.6未按约定投保的补救18.7通知义务19.索赔19.1承包人的索赔19.2对承包人索赔的处理19.3发包人的索赔19.4对发包人索赔的处理19.5提出索赔的期限20.争议解决20.1和解20.2调解20.3争议评审20.4仲裁或诉讼20.5争议解决条款效力第三部分专用合同条款1.一般约定2.发包人3.承包人4.监理人5.工程质量6.安全文明施工与环境保护7.工期和进度8.材料与设备9.试验与检验10.变更11.价格调整12.合同价格、计量与支付13.验收和工程试车14.竣工结算15.缺陷责任期与保修16.违约17.不可抗力18.保险20.争议解决附件12个月，从完成本工程施工合同约定的全部内容并经发包人验收合格之日起。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：，承包人(公章)：地址：，地址：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路278号1幢3024室法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：电话：，电话：0351-5625906开户银行：，开户银行：中国光大银行股份有限公司太原晋阳街支行账号：，账号：50300188000015575邮政编码：，邮政编码：030000附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人无无无无无无附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力一垂直运输1物料提升机/6台中国2013//2汽车式起重机50t1台中国2012//3汽车式起重机25t1台中国2014//二土方施工设备1挖掘机PC2006台日本2018/2运输车东风30辆中国2017/3装载机ZL50C2台中国2019/4潜水泵/40个中国20131.6KW/三混凝土设备1混凝土输送泵HBT60C3台中国2012//2插入式振捣器ZX3040台中国20131.5KW/3平板振捣器/8台中国20123.2KW/4砼运输车/40部中国2014//四钢筋加工设备1钢筋弯曲机WJ40-17台合肥20165KW/2直螺纹加工机TS16-327台国产20153KW/3钢筋切断机GQ40A7台合肥20164KW/4钢筋对焊机5台国产201422KVA/6电焊机BX1-30013台中国201522KVA/五木工施工设备1木工电刨M1B-804台中国20150.7KW/2木工电锯MJ1056台中国20140.8KW/六金属结构安装1C02焊机NB-4003台中国201240KVA/2直流电焊机ZX7-4005台中国201635KVA/3气割设备/2台中国2016//七室外工程/1震动碾/2台中国2015//2压路机/3台中国2015//八其他1发电机/2台中国2014//附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管贾如彪项目经理工程师无其他人员无其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理贾如彪项目经理工程师无项目副经理无技术负责人宋志强技术负责人工程师无造价管理温永亮造价工程师无无质量管理宋鑫琪质量员无无材料管理宋庆林材料员无无计划管理无安全管理宋郝保安全员无无其他人员无附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管无无其他人员无其他人员无二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理无项目副经理无技术负责人无造价管理无质量管理无材料管理无计划管理无安全管理无无无无无其他人员无无附件8：履约担保(发包人名称)：鉴于，(发包人名称，以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币(大写)元(¥)。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人：，(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：，(签字)地址：邮政编码：电话：传真：年月日9-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注无9-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额(元)1空调系统及配套（含税价）空调系统及配套（含税价）518681.79 附件下载 2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目祁县祁城村街巷硬化工程合同(11N0127560082024801).pdf下载