正文内容
一、合同编号： HT-省本级-2025-06619
二、合同名称： 道路及场地改造工程监理合同
三、项目编号： ZCBN-省本级-2025-11008
四、项目名称： 陕西省宝鸡监狱道路及场地改造工程监理费
五、合同主体
采购人（甲方）： 陕西省宝鸡监狱
地 址： 陕西省宝鸡市金台区宝平路社区宝鸡监狱
联系方式：3880076
供应商（乙方）：陕西益秦工程建设监理有限公司
地 址：青年路175号
联系方式：029-87340736
六、合同主要信息
主要标的名称：工程
规格型号（或服务要求）：详见合同
主要标的数量：1.0000批
主要标的单价：20000.0000元
合同金额： 2.000000万元
履约期限、地点等简要信息：无
采购方式： 电子卖场
七、合同签订日期： 2025-09-08
八、合同公告日期： 2025-12-22
九、其他补充事宜：
附件：
道路及场地工程监理费.doc
道路及场地工程监理费.doc
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
(GF-2015-0202)建设工程监理合同工程名称：陕西省宝鸡监狱道路及场地改造工程合同编号：2025-34第一部分协议书香托人（全称）：陕西省宝鸡监狱监理人（全称），西益秦工程建设监理有限公可组中化人民北和国民法典》、《中华人民共和国建法》文县地有大法伴、汁酒平自原公平和诚信的原，双方就述工程委批监理与相大服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：陕西省宝鸡监狱道路及场地改造工程2.工程地点：陕西省宝鸡监狱3工程施工合同价：柒拾肆万零贰佰陆拾玖元贰角陆分（￥740269.26元）二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.专用条件；3.通用条件；4、双方签署的有关本合同内容的其他书面文件。四、总监理工程师总监理工程师：王宏德；五、签约酬金按国家标准：监理服务费合计：贰万元整（￥20000.00元）六、监理期限：从本工程开工之日起至工程验收合格之日止。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1、订立时间：年月日。2.订立地点：陕西省西安市莲湖区青年路青年二巷一号3.本合同一式份，具有同等法律效力，甲方执2份，乙方执2份。发包人：（公章）监理人：（公章）法定代表人或委托人：法定代表人或委托人到有（签字或盖章）正(签字或盖章）住所：陕西省宝鸡市金台区宝平路52号住所:西安市莲湖区青年路175号邮政编码：721001邮政编码：710003委托代理人：委托代理人：（签字）开户银行：中国工商银行宝鸡市中山支行（签字）开户银行:建行莲湖路支行账号：2603020929200027128账号：61001711100050003682电话：0917-3880048电话：029-87340736Q023、9.83第二部分通用条款1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。11.13*附加工作金”是拍监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1111*一方”是拍委托人政监理人，“双方”是指委托人和理人，“第三4大一子人坦交的施工组织设计，重点审查具中的质里女王仪不信他、Z设作E1口工；入132311H八lnaaualau,（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；112宙杏施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有双件个符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，开报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；6（3）工程设计及有关文件；4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的共他合同。R双方根报工程的行业和地城特点，在专用条件中具体约定监理依据2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员231监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。23.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要尚位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换：监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。7供机代人代的名有有建人，人代表时，应提前7天通知监理人。3.5委托人意见或要求在本合的定的理相关服务工作在国内、委托人对报包的任何意成求求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4违约责任4.1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.3除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。5.支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.2支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.4有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。6合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.2变更6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作10酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.3暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。6.3.5因不可抗力致使本合同都分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。11金险后，本合同约定的有关结算、清理、伊议肼伏刀I时氽件仍然有效。6.4终止人立早用，p.y.aleTilicetAlalzlnsiaap10采人日收人结清开文可立。7.争议解决7.1协商双方应本著诚信原则协商解决彼此间的争议。7.2调解和用不台龙14工内或对方商定的其他时内解快本合可议，时共交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或回有官特权的人民法院提起诉讼。如果选择仲裁，8.其他8.1外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.4奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.5守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。128.6保密未经委托方同意，监理方不得泄露委托方的工程资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的相关资料，保密事项在专用条件中约定。8.7考虑到委托方单位性质的特殊性，监理人对其编制的有关本项目的文件不享有著作权。监理人不得单独或与他人联合出版有关监理与本项目相关服务的资料。9通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。13专用条款第三部分1.定义与解释11本合同文件使用中文表达。10内定本合同文件的解释顺序按照用余件到正。2.监理人义务2.1监理的范围和内容011收理范围包括，本工程施工图所展示的建筑、安装工程的王司合区头放T租中发出的加更内容，从工程开始施工到发工验收合价权购生理。019临理工作内容还包括，监理方承担该项目施工到竣工验收合格所格王起积临理业务包托但不限干控制工程建设的投资、建设工期和工程质量，进仃工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。2.2监理与相关服务依据监理依据包括：国家和陕西省有关工程建设的法律、法规、政策和有关规定：本工程项目的施工图、概预算、业主和承包人签订的工程施工承包合同;国家现行的有关设计、施工及验收规范和工程质量评定标准、工程质量管理条例等;与本工程有关的补充协议及会议纪要等。总监理工程师：王宏德；2.3项目监理机构和人员2.3.1监理方指派现场监理工程师履行监理工作职责。2.3.2未经委托方同意，监理方不得随意调换监理工作人员；2.3.3委托方要求更换监理人员的理由:出现不能胜任工作的、有损委托方利益、工作严重不负责任或有其他违反法律法规规定情形的。2.4对监理人的授权范围:监理人不得对委托人与承包人签订的合同进行任何变更，如确需变更的事项需经委托人书面批准后方可进行变更。2.5监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:监理人应在第一时间内将不能胜任本职工作的人员报告委托人，由委托人决定是否要求承包人予以调换。2.6提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告），出14具报告的时间、份数根据工程需要和委托方要求确定。3委托人义务3.1委托人代表委托人代表为：3.2答复委托人同意在3天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1根据监理工作实际产生的损失程度及影响范围，结合监理合同约定的违约责任条款，委托人与监理人共同协商确定具体的赔偿金额。若因监理人责任导致工程质量事故、工期延误或投资超出预算的，监理人应承担相应的经济赔偿责任，并按照国家相关法律法规和行业标准进行处理。如涉及法律责任，将依法追责。4.1.2监理人如未能履行合同约定的其他义务，或因工作失误给委托人造成经济损失的，应按合同约定的赔偿方式和标准进行补偿。若因监理人严重失职或恶意行为导致委托人利益遭受重大损害的，委托人有权解除合同，并依法追究其法律责任。监理人应积极配合委托人及相关主管部门的调查工作，提供必要的技术资料和工作记录，确保责任认定的准确性与公正性。4.2委托人的违约责任4.2.1委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息=到期应付款总额×银行同期贷款利率LRP×拖延支付天数若出现不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方应及时协商解决，并根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除责任。5.支付5.1支付货币币种为：人民币5.2支付酬金正常工作酬金的支付：竣工验收合格后一次性付清并开具等额的增值税（专/普）发票。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止156.1生效本会同生放条件，合同签订之日起生效。6.2变更.0.ATt+LE北人用导木合期限证长时，TFizr2方法增加：T租旃工口湘每增加30日，监理报酬增加元。如增加施工期限内无而理服务的，监理费不予增加。7.争议解决7.1调解本合同争议进行调解时，可提交工程所在地仲裁委员会进行调解。7.2仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第2种方式（1）提请工程所在地仲裁委员会进行仲裁。（2）向人民法院提起诉讼。8.补充条款8.1在支付各阶段监理酬金时，监理单位应持委托人常驻工地代表根据监理人员履行职责情况，是否同意支付的签章，委托人根据其签章单支付酬金。8.2监理单位在监理过程中不得私自更换项目总监和工程项目监理班子成员，若业主发现委派到本工程的总监或其他监理人员不符合要求，监理单位应及时予以调整或更换。否则，业主有权终止合同，由此造成的损失由监理单位负责。16工程建设项目廉政合同项目名称：陕西省宝鸡监狱道路及场地改造工程项目地址：宝鸡市金台区宝平路52号委托人：陕西省宝鸡监狱（以下简称甲方）受托人：_陕西益秦工程建设监理有限公司（以下简称乙方）为加强工程项目的招投标代理领域廉政建设，规范工双方的各项活动，防止发生各类谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关招投标代理的法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的责任一、甲乙双方应共同遵守国家和陕西省、西安市以及监狱管理局关于加强工程项目的管理以及党风廉政建设的各项规定。二、甲乙双方应严格执行工程项目咨询合同文件，自觉按合同办事。三、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程项目管理规章制度的不正当交易。四、甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。第二条甲方的责任甲方的领导干部和从事该工程项目的工作人员，在工程招投标代理的事前、事中、事后应遵守以下规定：一、不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。二、不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个入支付的费用。三、不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。四、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。五、不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目咨询合同有关的经济活动。第三条乙方的责任17，方应与甲方保持正常的业务交住，按照有关法律法规和程序开展业务工作，ahLrimsimtn.A1iHl，国甘工作人员送礼金，有pi，AHH-费等。工作安排以及出国（境）、旅游等提供万便。o-1相的位或个人红织有口京2131JA2H94请、娱乐等活动。第四条违约责任用方或用方工作人员有违反本合同第一、二条规定的、按照十部官理P，立有点子纪政经力分，洗的，机文口大九川事责任。一7方或7方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，中万有权将力不自行光记录座名单”二年内不准参加监狱行政区域范围内的招标代理业分。第五条本工程建设项目廉政合同作为工程施工会同的附件与施工合同具有同等法律效力，双万金者后生双。第六条木合同+一式肆份,甲方贰份，乙方贰份。（盖章）受托人:（盖章）委托人：法定代表人:(签字或章）法定代表人：家字年9月8日签署时间:2025年18保密协议委托人：陕西省宝鸡监狱受托人：陕西益秦工程建设监理有限公司根据国家法律、法规，鉴于乙方在甲方任职，在工作期间必然涉及到甲方的文件资料及口头陈述，其中不乏对甲方公众形象和经济利益至关重要的商业秘密，双方就商业秘密的有关事项约定如下：一、本协议中甲方商业秘密是指不为公众所知悉，能为甲方带来经济效益，或者能对甲方声誉造成影响，并经甲方采取保密措施、具有实用性的技术和经营信息，包括但不限于下内容：1.存于各种有形载体的秘密：企业信息资料、人才信息资料、业务计划书、客尸名录等业务资料、合同协议、电脑磁盘及其他计算机存储介质、计算机程予、计昇机文档、录音、录像、照片(底片)、网站系统建设资料、管理端系统账号、密码、官埋用服务器、端口、甲方及其他单位或个人往来的书面文件、电子邮件等各种形式的资料，以及因工作需要而产生的文件、图纸及其它信息等资料；9甘他人宓。用方就待解决的事务意图、设想及所做出的方条、实施条件、育京、肉桂的陆述7方在工作中了到关千与甲方商业秘密的事实；万任利用中力时物店交件成各发明期间与其工作有关的所有资料：甲万的各户信总与资、昌计络等，也属干第三方承诺保义务的商业秘密；27方在甲方任职期间或竞业限制期间完成的，因履行在甲方的职务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的商业秘密，有关的知识产权均属于甲方享有，甲方可以无偿的自由使用、经营或者处置，乙方不得将上述商业秘密和资料占为己有：有关资料、图纸、样品等记载甲方商业秘密信息的一切载体一律归档，乙方不得私自存留，更不得将上述商业秘密擅自销售、转让、变相转让或许可他人使用。乙方享有技术成果、职务作品和商业计划等署名、受到奖励、工作业绩宣传的权利，但不得对甲方的经营或声誉造成影响；4.除了履行职务的需要之外，乙方不得泄露、传布、使用属于甲方的商业秘密。甲方内部专用资料严禁私自复印、盗用，违者追究法律责任；5.本协议引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼;19田右权利立即解除与乙万所金J口P；一的理约一份，中，贝Do(盖章）受托人:委托人：(盖章）法定代表人：法定代表人：有马9(签字或盖章）(签字或盖章）签署时间：2025年9月8日20