正文内容
佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程合同信息公开
Report
佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程合同信息公开
合同名称：
佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程建设工程施工合同
招标人名称：
佛山市顺德区伦教街道土地发展中心
招标人统一社会信用代码：
124406067977070022
中标人名称：
广州华茂环境建设工程有限公司
中标人统一社会信用代码：
914401017676639858
合同签订人或其委托人全称：
温兆鸿
合同金额：
8649382.80元
合同单位（甲方）：
佛山市顺德区伦教街道土地发展中心
合同单位：
广州华茂环境建设工程有限公司
合同期限：
100
合同签署时间：
2022/7/29 0:00:00
质量要求：
合格或以上标准
合同主要内容：
工程内容：1.园建部分：园路铺设、道牙砌筑、砌筑景墙、摆放景石、安装健身器材等；2.绿化部分：种植乔木、灌木、铺设地被、保养原有乔木等；3.给水部分：铺设喷淋给水管、水表、阀门井等；4.安装部分：电气工程包括庭院灯、射灯及管线敷设等。详见发包人提供的工程量清单及设计图纸。
其他：
附件：
（公开）市2022-53佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程.pdf
（公开）市2022-53佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程.pdf
免责声明：本页面提供的内容是按照招标投标有关法律法规要求由招标人或招标代理机构发布的，佛山市公共资源交易网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
更多资讯报价请点击
（GF-2017—0201）合同编号：顺伦建（市）合【2022】53号建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心承包人（全称）：广州华茂环境建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程。2.工程地点：佛山市顺德区伦教街道。3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金。5.工程内容：1.园建部分：园路铺设、道牙砌筑、砌筑景墙、摆放景石、安装健身器材等：2.绿化部分：种植乔木、灌木、铺设地被、保养原有乔木等；3.给水部分：铺设喷淋给水管、水表、阀门井等；4.安装部分：电气工程包括庭院灯、射灯及管线敷设等。详见发包人提供的工程量清单及设计图纸。二、合同工期工期总日历天数：100日历天。三、质量标准工程质量符合现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地**府主管机关发布的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定、符合碳商文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准。达到合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。四、签约合同价与合同价格形式1．签约合同价为：人民币（大写）捌佰陆拾肆万玖仟叁佰捌拾贰元捌角整（￥_8649382.80元）；其中：（1）绿色施工安全防护措施费：2人民币（大写）贰拾柒万陆任伍佰捌拾壹元柒角整（￥276581.70元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥元；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元）（4）暂列金额：人民币（大写）叁拾叁万柒仟零肆拾元玖角整（￥337040.90元）。2．合同价格形式：固定单价合同。按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包检测、包保险、包税金及规费等。五、项目经理（项目负责人）承包人项目经理（项目负责人）：陈月玲六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如有）；（2）投标函及其附录（如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的3I期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2072年7月_29日签订。十、签订地点本合同在佛山市顺德区伦教街道签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章之日起生歌街道土电十三、合同份数本合同一份有同等法律效力，发包执叁份。中发包人：（公章承包章）兆温法定代表人或其法定代表人或其鸿委托代理人：（签字委托代理人：（签地址：佛山市顺德区伦教街道新丰路12号202房（部位：H区）2地址：广州市天河区东莞庄路侨源二街13电话：号电话：传真：传真开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限开户银行：广州银行东莞庄支行公司伦教支行账号：02618800118595账号：8001851648080824第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。Y5管第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：详见本合同专用条款1.5。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.2发包人：本条款补充：“发包人也可称为业主或建设单位”。1.1.2.3承包人：本条款补充：“承包人也可称为承包商或施工单位”1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：广州市市政集团有限公司；街资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人根据施工组织安排及进度计划向承包人移交的施工工作面及现场用地。发包人未向承包人移交的场所及通道，承包人不得擅自占用。1.1.3.9永久占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括道路两侧路权范围内的用地。1.1.3.10临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括6施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：发包人已制定并发布和后续发布及修订的相关管理办法。发包人制定的管理办法由发包人提供，相关法律法规条例由承包人自行筹集，且有关费用已包含在签约合同总价中。在合同履行期间承包人必须遵守在本合同工程所在地适用的法律、法规、规章，同时承包人必须遵守发包人已经发布（和在后来更新或补充的）工程管理、计划管理、安全及文明施工管理、档案管理、合同管理、临时用水及用电管理以及为配合政府行政部门工作等方面的规定、规章、办法、程序。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于本工程的国家标准、行业标准、广东省及佛山市的地方性标准，以及相应的规范、规程等；在施工的过程中有新的、适用的标准、规范、规程，实施时应按新的标准、规范、规程作为施工和验收的标准。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在签约合同总价中。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（1）如果“技术标准和要求”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，除非监理工程师另有指示，承包人应执行要求最高、版本最新的标准。（2）没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。（3）国内没有相应标准、规范，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺报监理工程师审查，经发包人批准后执行_.1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相7互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同：（2）本合同协议书：（3）本合同专用条款：（4）通用条款；（5）中标通知书；（6）招标文件（含招标控制价、图纸、工程量清单及编制说明、招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）：（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）：（8）标准、规范及有关技术文件；（9）组成合同的其他文件：本合同的附件。上述未能解释清晰的，以要求较高者为解释依据；先后时间形成的文件有矛盾，以后形成的文件为解释依据；如承包人在投标文件及其附件中作出有比招标文件及其附件、答疑补遗文件和本合同（含合同协议书、专用合同条款、通用合同条款，下同）更有利于发包人的投标，则投标文件及其附件中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑补遗文件和本合同，承包人须按这些投标承诺履行（即发包人有权视情况适用有利于己方的条款或文件而不遵循上述解释顺序1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：图纸开工前提供，标准和规范文件资料由承包人直行筹集；发包人向承包人提供图纸的数量：两份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自已承担；发包人向承包人提供图纸的内容：经审查合格的施工设计图。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：签订合同前需提供：施工进度计划、施工方案，项目人员管理班子等；工程完工后需按提供：承包人负责竣工资料的整理，并向施工总承包人、发包人提交完整的竣工资料：承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档，提供能够全面、正确8反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸（含电子文件）、工程施工质量限公司技术资料及土方消纳相关资料（承包方与消纳场协议文件，消纳场合法证明资料，土、石方消纳进场记录、数量资料等）等。承包人提供的文件的期限为：发包人指定的期限；承包人提供的文件的数量为：发包人指定的数量；承包人提供的文件的形式为：发包人指定的形式；发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后14天内。如果由于承包人没有按本合同要求发出图纸、规范或其它文件是造成监理工程师未发出图纸（或指示）的全部原因（或部分原因），或承包人未及时通知监理人图纸存在差错、遗漏或缺陷的，由此产生的后果由承包人承担。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：佛山市顺德区伦教街道：发包人指定的接收人为：梁敏婷承包人接收文件的地点：施工现场项目部承包人指定的接收人为：现场项目经理监理人接收文件的地点：施工现场项目部监理人指定的接收人为：现场总监理工程师1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，费用已包含在签约合同价虫。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。1.10.2场外交通场外交通设施的技术参数和具体条件由承包人自行了解，承包人应遵守有关交通法9规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查，相应责任由承包人自行承担。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用，发包人为其提供必要的协助。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：图纸所示施工范围内区域为场内交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供，由承包人自行考虑。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款约定执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款约定执行_。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款约定执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款约定执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：发包人不再另行支付于此相关的任何费用，若在使用过程中，有因采用专利、专有技术或技术秘密等引发的专利权、著作权等纠纷，均由承包人承担相关责任。1.12保密本条款补充以下内容：承包人必须将合同的所看细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到发包人或发包人的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。未经发包人事先批准，承包人不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与工程有关的情报或者详细资料。发包人对图纸资料的保密要求：鉴于本项目的特殊性，除严格用于合同目的者外，由10（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款约定发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：本工程有关进度款项须经发包人审核确认，相关审核期限须按发包人的流程规定执行：发包人在收到监理人审核的预算书后进行审核，并于审核通过后7日内签发进度款支付证书（2）发包人支付进度款的期限：7发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不设违约金，不计逾期利息。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款约定13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前_24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序按相关规定关于竣工验收程序的约定：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天1000元。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：不需要试车，本条不适用。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后28天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请31承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。发包人完成竣工付款的期限：本项目总体验收资料归档备案后三十天内关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款本条补充：本项目结算程序（前述竣工结算的约定与以下补充的结算程序有冲突的，按以下程序为准）：（1）工程竣工验收后，承包人于28日内向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，监理单位收到结算资料后出具审核意见，报发包人审批。（2）施工单位需提供结算书，结算书由发包人委托造价咨询单位进行审核，最后由相关单位进行确认作为支付依据。（3）若承包人未在合同要求的时间内提交结算资料或不积极配合结算过程中的对数、补充结算资料等行为，发包人有权采取单方结算或其他方式进行结算。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（2）发包人完成支付的期限：15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过或投入使用之日起计算2年。本工程的绿化养护期为1年，在施工及养护期内，承包人须有可靠的措施，对自己所完成的工程进行全面有效的保护，避免各种外在因素的破坏（如人为因素、自然气候等的影响），确保工程符合质量验收规定。承包人须按照广东省《城市绿地养护技术规范》（DB44/T268-2005）的要求进行绿化养护。3215.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是15.3.1承包人提供质量保证金的方式：详见专用条款12.4.1。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：依照工程质量保修书、国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：16．违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：，按通用条款16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任，承包人已充分考虑该风险因素（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款（3）发包人违反第10.1款【变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人按合同约定进行整4改，并补偿承包人合理的工期。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人直行综合考虑相关风险，本条不作为发包人违约责任。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人自行综合考虑相关风险，本条不作为发包人违约责任。(7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同33I承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满45_天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款及本专用条款的其他约定。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款及本专用条款的其他相关约定。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款及本专用条款的其他相关约定。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：在合理范围内以双方协商为准。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：开工前，承包人须为本工程购买第三者责任保险，保险金额不低于100万元，并承担相关的保险费用。保险对象为施工期间在施工现场的除发包人及承包人以外的办公及过往人员，保险期限从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：（1）工程开工前，为施工场地内自有人员办理工伤保险、意外伤害保险：（2）为施工场地内的自有施工设备、采购进场的材料和工程设备等办理保险。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止18.3其他保险关于其他保险的约定：无承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。18.7通知义务34关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按通用条款选定争议评审员的期限：按通用条款争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用条款20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向合同签订地的人民法院起诉。35管附件附件1：建设领域工人工资支付专用账户设立、存储、使用协议书附件2：工程质量保修书附件3：承包人主要施工管理人员街36附件1：建设领域工人工资支付专用账户设立、存储、使用协议书甲方（建设单位）：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心乙方（施工单位）：广州华茂环境建设工程有限公司为加强建筑施工企业的工资支付管理，预防和妥善处理拖欠工人工资违法行为，根据《佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则利（试行）》的有关规定，现甲、乙双方就甲方位于（地址）佛山市顺德区伦教街道的佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程工程项目的工人工资支付专用账户设立、存储、使用等事项签订如下协议书，并承诺严格遵守，全面履行责任。甲方同意：乙方在开设专用账户后，甲方同意在支付工程进度款时，按照20%的比例（不低于20%）划拨用于支付工人工资的工程款到施工单位设立的专用账户：乙方同意：于项目施工进场前在银行开设专用账户：同意由甲方在支付工程进度福款时，按照20%的比例划拨用于支付工人工资的工程款到乙方设立的专用（不低于20%）划拨用于支付工人工资的工程款到乙方设立的专用账户。专用账户除发放工人工资外，不得用于其他得提取现金和开通网上银行等德政教街道电子支付渠道。建子甲方（印章）5法定代表人签章：法定代表人签章兆鸿酒2022年7月29日2022年月日3附件2:工程质量保修书发包人（全称）：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心承包人（全称）：广州华茂环境建设工程有限公司o发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：为承包人负责施工的所有内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_5年；3．装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2_个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，绿化养护期为12个月，缺陷责任期、绿化养护期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任381．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。限公司承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的费用由承包人负责，发包人可自行于质量保证金中扣取。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，程有道设工其有效期限至保修期满。武汉区伦教街茂环境建设工程有限发包人（公章）：佛山市顺德发承包人（公路设工程有限展中心公司地址：佛山市顺德区伦教街道新丰路地址：广州河区东莞庄路侨源二街1312号号202房（部位：H区）法定代表人或法定代表人或兆委托代理人（签字）：委托代理人（签字鸿电话：电话：传真：/传真：开户银行：广东顺德农村商业银行股份开户银行：广州银行东莞庄支行二有限公司伦教支行账号：800185164808082账号：02618800118595邮政编码：528308邮政编码：51050739附件3:承包人主要施工管理人员名称姓名职务职称证书名称级别证号专业项目负责人陈月玲项目负贵人高级高级工程师副高粤高职证字第1300101075394号风景园林施工项目技术负责人骆淑宁项目技术负责人高级高级工程师副高2001001046564风景园林施工1 附件下载
- （公开）市2022-53佛山地铁三号线伦教站北海及新民段绿化修复工程.pdf下载