2026-09-11中标｜中标通知河南省|周口市|项城市项目编号项财磋商采购-2024-105招标状态中标｜中标通知发布时间2024-12-31 11:49:29标书获取截止时间投标截止时间开标时间招标单位项城市水利局预算金额50万元中标单位河南泉润园林建设工程有限公司中标金额49.74万元代理单位周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)相关产品险工堤防水毁修复联系方式潘红星：18736116677王园园：19913281180正文内容 屏幕截图_30-12-2024_152845_jyzx.zhoukou.gov.cn.jpeg 附件.zip 招标文件正文.pdf 王海轮与原件一致格式12中小企业声明函（工程、服务）本公司河南泉润园林建设工程有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司河南泉润园林建设工程有限公司（联合体）参加项城市水利局（单位名称）的项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为河南泉润园林建设工程有限公司（企业名称），从业人员88人，营业收入为1333.80595万元，资产总额为4811.39054万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）：2./（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）：**.以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真性如有站假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：河南泉润园林建设工程有限公司日期：024年12月30日注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年据，无上一年度数据的新成立企业可不填报2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供166周口市公共资源交易中心竞争性磋商文件项目名称:项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目编号:项财磋商采购-2024-1052024年12月16日目录第一章竞争性磋商邀请函第二章供应商须知第三章采购项目内容及要求第四章响应性文件内容及格式第五章周口市政府采购合同（工程类）标准文本...41第一章竞争性磋商邀请函项目概况项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于2024年12月30日10点00分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：项财磋商采购-2024-105项目名称：项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目采购方式：竞争性磋商预算金额：500000.00元包划分：1个包包号包名称包最高限价（元）1项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目500000.00采购需求：项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目(详见竞争性磋商文件)工期：30日历天合同履行期限：30日历天是否接受进口产品：否本项目是否接受联合体投标:否本项目是否为只面向中小企业采购：是，采购预留金额500000.00元,必须提供中小企业声明函。二、供应商的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。3.本项目的特定资格要求：（1）依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)对“列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”企业和法定代表人的查询，通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对“政府采购严重违法失信行为信息记录”企业信用记录查询（投标文件中提供网站查询截屏，查询时间公告后有效）。（2）资质要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且具有有效的安全生产许可证；其中,供应商拟派项目负责人须具备水利水电工程贰级(含以上)注册建造师执业资格,并持有有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。4.本项目不接受联合体投标。三、获取采购文件时间：2024年12月16日至2024年12月23日（北京时间，法定节假日除外）地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。售价：0四、响应文件提交截止时间：2024年12月30日10点00分（北京时间）地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）。五、开启（竞争性磋商方式必须填写）时间：2024年12月30日10点00分（北京时间）地点：周口市公共资源交易中心开标室六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息采购人：项城市水利局地址：项城市境内项目联系人：潘红星联系方式：187361166772.采购代理机构信息名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心地址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东项目联系人：王园园联系方式：0394-8106517、199132811803.监督单位：项城市财政局联系方式：0394-4315676周口市公共资源交易中心政府采购中心2024年12月16日第二章供应商须知供应商须知前附表供应商须知前附表供应商须知前附表序号条款内容1.项目概况1）项目名称：项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目2）采购内容：工程量清单范围内所包含的全部工程3）采购人：项城市水利局4）采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心5)监督部门：项城市财政局2.对供应商的资格要求见竞争性磋商公告3.报价费用无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。评审费用由采购人自行解决。4.响应文件语言中文5.报价货币人民币6.响应范围竞争性磋商文件及工程量清单包含的全部内容7.响应文件有效期响应文件递交截止之日起60日历天8.响应文件的组成供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、资料及附件；9.响应文件封面要求列明项目名称、本次磋商文件编号、供应商名称、10.响应文件份数要求加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传11.响应文件装订和密封要求无12.竞争性磋商文件的澄清任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式或传真通知采购人，采购人如认为必要，将以书面形式予以答复。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前。13.响应文件递交截止时间2024年月日10点00分（见磋商公告）14.响应文件递交地点本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件15.磋商时间2024年月日10点00分见磋商公告16.磋商程序和内容详见磋商文件第二章17.授予合同采购人根据磋商小组的推荐意见，确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。18.签订合同1）接到成交通知书7天内，成交供应商应与采购人签订采购合同。2）本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。19.投标保证金本项目不需要交纳投标保证金20.工期30日历天21.履约保证金无22.付款方式签定合同并进场施工7天后可申请30%预付款。工程完成验收合格后支付40%进度款。审计结束后支付至审定金额的97%。剩余3%为质量保证金，满一年后支付。23.勘察现场不组织，供应商自行勘察。24.其他本项目招标控制价：500000.00元竞争性磋商申请报价高于招标控制价的视无效投标。25.报价本项目采取一次报价26.所属行业建筑业一、总则1．适用范围1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。2．定义2.1“采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。2.2“采购人”：项城市水利局2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。2.4“供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。2.5“工程“：——指磋商供应商按磋商文件规定，须为采购人提供的工程施工及服务。2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。2.7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.8“不具备良好的商业信誉”是指：（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；（5）法律法规规定的其他情形。3.采购预算3.1本次采购预算：见公告。4.合格的供应商4.1.1符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件），并提供合格供应商的声明函4.1.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；4.1.3政府采购供应商诚信承诺书；4.1.4供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；4.2供应商需提供售后服务体系与承诺。4.3符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。4.4供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。4.5凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。4.6勘察现场：不组织，供应商自行勘察。注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。须提供法定代表人签章的国家企业信用信息公示系统查询截图并做出承诺，否则视为不响应竞争性磋商文件。5.竞争性磋商文件的约束力5.l供应商一旦参加竞争性磋商会，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。5.2供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。5.3本磋商文件由采购人负责解释。二、竞争性磋商文件6．竞争性磋商文件的组成6.1竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备（3）施工场地与公共道路的开通时间和要求：已开通（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前天（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前天（因施工单位的原因导致所需证件不能及时办理的，施工单位不得因此要求顺延工期）（6）水准点与坐标控制点交验要求：按照发包方提供的资料及现场交点进行校验（7）图纸会审和设计交底时间：开工前天（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护：承包方按照发包方要求和有关规定做好保护工作（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商7.2发包人委托承包人办理的工作：承包方协助发包方做好施工期间与周边关系的协调工作。8.承包人工作8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式三份，每月日提供当月实际完成工程量，报当月签证、变更和下月施工计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工现场的日夜值班保卫及夜间照明，对施工中的安全负全责。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协商。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位掌握办理时间，以不影响施工正常进行为原则，并承担因此发生的费用。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工期间的成品保护由承包方负责，质保期满、竣工综合移交验收后由发包方负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：（8）施工场地清洁卫生的要求：（9）双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期9.进度计划9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：实施前天提交施工组织设计（施工方案）和进度计划（含时标网络计划）工程师确认的时间：收到后个工作日9.2群体工程中有关进度计划的要求：无13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双约定中间验收部位：19.工程试车19.5试车费用地承担：无五、安全施工：遵照国家、建设部、河南省及周口市现行有关规定执行。六、合同价款及调整23.合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括：除下列原因外合同的固定总价均不得改变：①甲方有效签证确认的设计变更、现场签证；合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。②如果直接取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付。③措施费均为税后的包干价，不因设计变更而调增。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：23.3双方约定合同价款的其他调整因素：24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：25.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月日前提供当月已完工程量报表三份，监理工程师在收到后个工作日内审查完毕并报发包人审核，发包人在收到后天内审核完毕。26.工程款支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：中标后双方协商。七、材料设备供应27.发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料：（4）到货地点与一览表不符：（5）供应数量与一览表不符：（6）到货时间与一览表不符：27.6发包人供应材料设备的结算方法：28.承包人采购材料设备28．1承包人采购材料设备的约定：执行通用条款八、工程变更执行通用条款九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：提交竣工报告的同时提交竣工图套32.6中间交工工程的范围和竣工时间：发包方和承包方协商十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：/本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：/双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天承包人应向发包人支付合同价款‰的违约金，并承担因此给发包方造成的其它经济损失。本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到约定的标准，承包人应承担因此导致的鉴定、检验及返工、拆除重建等费用，工期不予顺延，并向发包人支付合同总价%的违约金双方约定的承包人其他违约责任：双方协商解决37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。（2）本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。（3）甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。十一、其他38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：/39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：执行通用条款发包人委托承包人办理的保险事项：（2）承包人的投保内容：41.担保41.3本工程双方承包人提供履约担保，担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：46.合同份数46.1双方约定合同份数：一式陆份，正本贰份，副本肆份。47.补充条款1、有关工程量清单缺漏项的处理方法：根据实际情况，视情节由发包人、监理人、承包人三方协商解决，并由发包人、监理人、承包人三方核实确定后据实调整。2、承包人派驻施工现场的项目管理机构人员配备必须同投标文件一致。若确有特殊原因需要更换部分人员时，必须以书面形式征得监理工程师及发包人认可。否则，如承包人的本项目管理机构人员配备与投标文件不同时，每发现一人不同（项目经理及技术负责人除外），承包人应向发包人支付元违约金，项目经理和技术负责人与投标文件不一致时，每发现一人，承包人应向发包人支付违约金元。承包人必须在发包人指定的时间内安排原计划配备人员到场，否则，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人带来的损失。3、承包人派驻施工现场的项目经理每周应有个工作日在施工现场，特殊原因应向监理工程师及发包方派驻工地代表请假，无故不到施工现场或请假但未被批准仍不到施工现场按缺席处理，每发现项目经理或技术负责人一天不到施工现场的，承包方应向发包方支付元违约金。4、因发包人拆迁等原因长期不能提供施工场地导致无法组织施工的工程，不影响已完工程的竣工验收和工程款的支付。5、人工费按国家和地方有关文件规定执行。6、施工过程中如遇国家、地方等政策性调整，按规定执行。7、在保修期内给水工程的维护和维修，由承包方负责并承担全部费用。本合同未尽事宜，双方另行协商，协商内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2：主要材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包人的全部损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经双方协商由乙方施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。质量保修期自竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、承包方自工程竣工验收合格之日起，按工程保修计划定期进行巡检。在冬、雨季节增加巡检次数。对发现的任何质量缺陷，应书面通知发包方、监理单位（总监理工程师），协助发包方、监理单位进行检查，判断其性质及责任。当判定上述缺陷责任完全属于承包方时，承包方应在24小时内及时、无条件的履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；当判定上述缺陷不属于或不完全属于承包方时，发包方应提出修复及费用分摊方案，确认后，由承包方（或发包方另行委托）进行实施。2、在保修期内，承包方未履行保修义务，或工程出现质量问题但短期无法修复，或因工程质量缺陷造成其他方面的损失，按有关规定，经发包方确认，由承包方承担工程整修全部费用。3、在保修期内，无论发包方是否进入、占用或使用本工程，承包方均应继续承担合同中规定的责任及义务，直到合同终止。4、承包方在保修期内，进行缺陷修复工作，应事先与有关管理单位取得联系，制定合理的整修方案，经发包方同意后实施；如需占用路面，应得到交通管理部门的同意，以确保公共交通的安全。5、监理单位在工程质量保修期内的工作①、执行监理合同的约定，监督、检查承包方的工作，发现承包方未履行保修义务，除书面通知承包方，还应书面上报发包方。②、审批承包方编制的工程质量缺陷修整方案。③、承包方完成工程质量缺陷的修整后，组织有关部门进行验收，并将结果书面上报发包方。6、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：若承包方不能按期约定期限内履行保修责任，发包方有权自行维修，所产生的费用从质量保证金中扣除。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人或法定代表人或委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：年月日年月日周口市政府采购合同融资政策告知函各供应商：欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。王海轮与原件一致工程部分总预算表单位：万见序号工程或责用名称安工程费设备置美立责用合计占一至五项投资比制（）1工程部分规资474第一部分建筑工程55.465.4691.39%二分机电备及交装工程三部分金构备及安装工四部分工座时工程1.284.208.61%五分妆立用五部分投资合计49.7445.74100%本外铣43.74+茶迁权天天全国建设工程造价员位同林机械151330385河南泉润园林建设工程有限公司有效期至2019年12月30日位同林、序号投标人名称扣除幅度（%)评审价（元）1河南锦城建筑工程有限公司498800.02河南省华岩建设工程有限公司499185.283河南泉润园林建设工程有限公司497434.06评委会对每家投标人的投标文件进行了详细评审，未通过详细评审的单位情况如下：序号投标人名称未通过原因无无无其它单位均通过详细评审，可进入评标结果阶段。序号投标人名称评审价最终得分排序1河南泉润园林建设工程有限公司497434.06100.012河南省华岩建设工程有限公司499185.2897.8923河南锦城建筑工程有限公司498800.093.923四、评标结果：第1中标候选人河南泉润园林建设工程有限公司第2中标候选人河南省华岩建设工程有限公司第3中标候选人河南锦城建筑工程有限公司评委会负责人评委会成员：项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目项目委员会2024-12-30采购人：监督人：王海轮与原件一致中华人民共和国二版建造师注册证书姓名：李艳红性别：女出生日期：1981-11-02注册编号：豫24117172576聘用企业：河南泉润园林主设工程有尔公司注册专业：水利水电工程（21年04月12日227年04月11日）河南省住房和城乡建设厅个人签名：李艳处签发日期2024104月12日签名日期：2024年12月1日s64王海轮与原件一致建筑工程预算表序考工程戒费用名单位数量单价（元）合计（万元）第一分筑工楼45.46-尚关5.51险酒5.54（）C30面层（用度150m）22480B4.54.06（2）水配土星（厅度：n）24801650.7(s）30头12508.900.6（0有.1705.000.09三*20.81护坡20.901）护（120m）19522907.792沙层1度10）17423L.06288（0证压顶195.671.7（4）451.677.02（b)土工m迁兴0.w（6）1水科TLY2TLY20.4373方目方目10100.00土力外土力外21.0021.000.10-82IA71装18.970长坡（度（20）165522804a0屋1度10）01003231.902.97(00项249L671.3(4109.C5.4（5）土工布121278ES0.80（o）闭水科板<00B70.05全国建设工程造价员位同林机械151330385河南泉润园林建设工程有限公司有效期至2019年12月30日位同林王海轮与原件一致格式4一报价一览表项目名称项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目投标人全称河南泉润园林建设工程有限公司投标报价（人民币）投标总价：大写：肆拾玖万柒仟肆佰叁拾肆元零陆分小写：497434.06元工期30日历天质量标准合格响应文件有效期响应文件递交截止之日起60日历天备注1供应商电子签章：河南泉润园林政设工程有限公司备注：11、此表用于开标会唱标之用。8王海轮与原件一致格式12中小企业声明函（工程、服务）本公司河南泉润园林建设工程有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司河南泉润园林建设工程有限公司（联合体）参加项城市水利局（单位名称）的项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为河南泉润园林建设工程有限公司（企业名称），从业人员88人，营业收入为1333.80595万元，资产总额为4811.39054万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）：2./（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）：**.以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真性如有站假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：河南泉润园林建设工程有限公司日期：024年12月30日注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年据，无上一年度数据的新成立企业可不填报2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供166王海轮与原件一致工程部分总预算表e，广工程或费用名建安工程费设名动费独立用8i点一至五项资比明（x）1工程年分投资471246一分工理454800.6s454SC0.591.30工程二作机经备及安第三部分业设及安信工程第四部分二时二42883.042838.40B.64五部分用学分长会计4973.0549748L610小备态投投42494.30★全国建设工程造价员位同林机械151330385河南泉润园林建设工程有限公司有效期至2019年12月30日位同林10项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目项目评标报告一、开标情况：项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目开标会于2024年12月30日10时00分在第十开标室（政采408-5）召开。截至到2024年12月30日10时00分，本次开标共收到3家投标人递交的投标文件。开标记录如下：分包：项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目序号投标单位名称投标总价（元）工期（日历天）质量项目负责人备注1河南锦城建筑工程有限公司498800.0030合格王洪涛2河南省华岩建设工程有限公司499185.2830合格卢二慧3河南泉润园林建设工程有限公司497434.0630合格李艳红开标时间：2024-12-3010:00:00二、评委组成：序号姓名专业技术职称评委类别（经济/技术）1李书伟（采购人代表）经济、技术标专家2傅玉华经济标专家3王冠军经济标专家三、评标情况项城市水利局项城市沙河尚关、水寨、胡楼和张堂险工堤防水毁修复项目开标会于2024年12月30日10时00分在第十开标室（政采408-5）开始进行。评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：序号投标人名称未通过原因无无无其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。 附件下载 屏幕截图_30-12-2024_152845_jyzx.zhoukou.gov.cn.jpeg下载招标文件正文.pdf下载
