2026-06-06招标｜信息变更广东省|深圳市|龙华区项目编号2307-440309-04-01-885942009招标状态招标｜信息变更发布时间2024-06-19 15:08:32标书获取截止时间投标截止时间开标时间招标单位深圳市深业龙瑞地产有限公司预算金额2500万元中标单位中标金额代理单位相关产品消防工程联系方式谢工：18575689106正文内容 工程建设|房屋建筑；招标公告、资格预审公告；深圳交易集团统一身份认证平台 招标项目名称： 上城学府消防工程 标段（包）名称： 上城学府消防工程 公告性质： 更正公告 上城学府消防工程 （招标项目编号：2307-440309-04-01-885942009） 我要投标 申请保函 一、招标概况 项目名称：深圳北站A811-0347地块 项目编号：2307-440309-04-01-885942 资金来源和资金来源构成：其他:100.00% 是否重大项目：否 招标项目名称：上城学府消防工程 招标项目编号：2307-440309-04-01-885942009 工程类型：施工 招标方式：公开招标 资格审查方式：资格后审 是否场外项目：否 行政监督部门：深圳市住房和建设局 二、公告基本信息 公告发布时间 2024-06-07 19:00 至 2024-07-02 18:00 公告质疑截止时间 2024-06-22 18:00 公告答疑截止时间 2024-06-27 18:00 招标文件获取方式 网上获取 备注 三、招标人与招标代理 建设单位 单位名称 深圳市深业龙瑞地产有限公司 通讯地址 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座601A 经办人 谢工 办公电话 18575689106 电子邮箱 xielicheng@shumyip.com.hk 四、详细公告内容 上城学府消防工程【标段编号：2307-440309-04-01-885942009001】 本次招标内容 消防 本次招标面积 96,227平方米 本次发包工程估价 2500万元 计划总投资 302,702.47万元 工程地址 广东省深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西南侧 项目现场的具体位置和周边环境 1）工地四周，北侧为在建的白松路，南侧为绿化带，东侧为民塘路，西侧为待建的新通路 2）工地四周为居民区及学校，分别为高级中学北站校区、创业花园、华侨城北站1号、鸿龙源天骏。施工过程中严格按照深圳市要求，控制施工噪音，避免学校、居民投诉，影响施工； 3）本项目西侧为2栋高层住宅，分别为约100米及约150米高，东侧为一栋约130米的酒店，西侧住宅塔楼区域采用逆作法，具体逆作区域见图纸，酒店及各裙楼部分顺做。住宅塔楼区域先做；其余具体现场条件及周围环境情况由投标人自行踏勘现场，由此产生的相关费用投标人需在投标报价中一并考虑。 4）本工程分两次消防验收，住宅部分精装交楼，酒店部分在第一次竣工验收阶段为毛坯，后续精装阶段的二次消防施工及验收也在本次招标范围。 计划工期 838 拟采用评标方法 定性评审法 拟采用定标方法 直接票决 投标文件递交方式 线上递交 投标文件递交截止时间 2024-07-02 18:00 投标保证金 20万元 是否接受联合体投标 不接受 投标人资质要求 建筑施工资质：住建部资质/建筑施工/专业承包/消防设施工程专业承包/一级及以上； 其他资质要求 1.中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格; 2.提供投标人安全生产许可证证明; 3.提供投标人项目经理安全生产考核合格证; 4. 近三年内（自截标之日倒算）无生效裁判文书认定投标人或其工作人员对招标人及其实际控制人所控制的其他企业（包括企业的工作人员）实施行贿或其它有违廉洁的行为且需提供《无不廉洁行为承诺函》，加盖公章及法人签章。 5. 提供不存在挂靠、转包和违法分包行为的《独立承诺函》，加盖公章及法人签章。 拟派项目经理（或建筑师）最低资格等级 一级 拟派项目经理（或建筑师）专业 机电工程 投标申请人应当具有的同类工程经验要求 无 其他投标条件 投标申请人必须具备安全生产许可证。投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证。今年以来，在招投标活动中具有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。项目经理（建造师）或项目总监的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后果由投标人自负。根据法院的《司法建设函》，列入黑名单的监理企业不得承接政府投资工程。中标后的投标人在中标公示期间向招标人提供检察机关出具的投标人法人及法定代表人的《行贿犯罪规档案查询告知函》（近三年）。根据法院的《司法建设函》，列入黑名单的施工企业不得承接政府投资工程。 五、附件信息 序号 文件名 1 上城学府项目消防工程不设置霸王条款承诺书.pdf 温馨提示 1.本项目招标工作在新建设工程交易平台进行，请参与本项目投标的单位注意以下事项： （1）请通过以下链接（）进入新建设工程交易平台，参与本项目的投标； （2）若未进行企业信息登记的交易主体，请通过以下链接（）进入系统完成企业信息登记，已经完成企业信息登记的交易主体，需通过以下链接（）完善主体信息； （3）投标文件需使用新建设工程投标工具进行编制，请在深圳公共资源交易网-服务指南-资料下载-工具下载模块下载（） （4）请各投标人参考以下网址，联系造价软件厂商下载适配新平台的造价软件，编制报价文件（） （5）新建设工程交易平添操作指引详见深圳公共资源交易网-服务指南-资料下载模块，（），或咨询热线0755-36568999转2（服务时间9:00-12:00 14:00-18:00）、0755-88653390（服务时间18:00-24:00） 2.招标公告、招标文件依据《深圳市住房和建设局关于进一步优化建设工程招标备案工作的通知》（深建市场〔2021〕21号）文件要求对市局监管项目试行招标备案“秒批”制度。招标人对招标公告、招标文件的真实性、合法性负责。投标人如对招标公告、招标文件内容有异议或投诉，应当在招标公告、招标文件规定的投诉时限内，登录电子招标投标交易系统或深圳市建设工程交易行政监督平台，以书面的方式向招标人或有关行政主管部门提出，逾期提出的，不予受理。相关规定详见《深圳市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》。 3.场外项目的招标公告、招标文件的真实性、合法性由招标人负责。投标人如对招标公告、招标文件内容有异议或投诉，应当在招标公告、招标文件规定的投诉时限内，登录电子招标投标交易系统，以书面的方式向招标人提出，逾期提出的，将不予受理。相关规定详见《深圳市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》。 4.因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的投标申请人不被接受。 5.投标人办理以下手续后方可投标，有关服务指南见“深圳公共资源交易网”（）” (1)企业资质信息备案登记；以联合体形式投标的，联合体各方均需办理备案注册（施工、监理、勘察设计企业在深圳市住房和建设局备案，其他类企业在网址进行登记）。 (2)办理拟派项目经理(或项目总监)信息备案登记（深圳市住房和建设局网站办理）。 (3)办理企业机构数字证书和法定代表人、拟派项目经理、商务标注册造价工程师、监理工程师的个人数字证书，办理流程详见深圳公共资源交易网()《建设工程数字证书办事指南》； 6.市住房和建设局企业与人员信息半天交换一次，请投标人提前办好备案和变更手续。根据局《深圳市住房和建设局关于开展建筑企业和从业人员基本信息报送工作的通知》，未通过“企业与人员信息诚信申报平台”报送企业和人员的基本信息暂无法投标，详情请查看：(） 7.投标人对所提交报名资料的真实性、有效性负责，否则将取消投标及中标资格，以及其他后果自负。 8.资格后审有关要求如下： (1)不设投标报名、招标会和集中组织的投标预备会（答疑会）、现场踏勘等环节，潜在投标人无需报名即可参与投标； (2)由招标人组建的资格后审委员会，在截标后，登录“电子招标投标交易系统”对投标人进行资格审查，资格审查合格的投标人进入后续程序。资格审查结果及投标人的资格文件向本项目投标人公开； (3)招标文件（含设计图纸）、送审标底文件可在投标子系统下载； (4)投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“深圳公共资源交易网”提出，招标人在网上答复；答疑、补遗文件在深圳公共资源交易网—>交易信息（建设工程）—>变更公告查看；投标子系统下载； (5)投标人从网上递交投标文件时，需在投标截止时间前以投标人（或联合体代表）企业机构数字证书通过“深圳公共资源交易网”上传电子投标文件，并打印回执单作为网上递交投标文件的凭证，具体操作见网站服务导航（建设工程）→办事指南。对电子投标文件加密的，需在开标会开始时用加密的数字证书进行解密（现场解密或远程解密）； (6)自助办理投标员，使用本单位的数字证书（机构证书）在深圳公共资源交易网登录电子招标投标交易系统，在线填写、保存。 9.窗口递交文件要求： 投标人须在截止时间前，由投标人持机构数字证书，或已在深圳公共资源交易网备案的投标员持本人身份证原件，或法定代表人持本人身份证原件，到深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司指定窗口办理递交手续。投标截止时间后，不再接收投标资料。 10.本招标工程中应按照《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》及《深圳市预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》的要求，使用预拌混凝土、预拌砂浆和新型墙体材料。 11.重新招标（重新公告）的网上截标工程，需要重新上传投标文件。 上城学府项目消防工程不设置霸王条款承诺书.pdf 上城学府消防工程招标文件_V4.0.SGZB 上城学府项目消防工程不设置霸王条款承诺书.pdf 上城学府项目消防工程不设置霸王条款承诺书.pdf 上城学府消防工程招标文件_V2.0.SGZB 上城学府消防工程招标文件_V1.0.SGZB 关于不设置“霸王条款”的承诺书各投标人：我单位上城学府项目消防工程项目已具备在深圳市交易服务中心进行招标的基本条件，现对承包单位进行公开招标，我单位承诺在招标文件及所附合同中不包含与以下条款相同或意思相近的内容：1.XX费包干，结算时不因任何因素调整；2.人工、主要材料及机械使用的价格一律不予调差；3.发包人原因造成工期延误的，工期不予调整或仅顺延工期，不予任何经济赔偿；4.发包人原因造成项目资金不能按时支付的，承包人应筹措资金继续施工，且不得因此停工。如招标文件及所附合同条款中有关条款违背了上述承诺，我单位与中标人遵循公平原则，就相应条款另行协商约定。本承诺书一经签订即作为中标合同“协议书”的组成部分。招标单位（盖章）宾2024年6月7日关于不设置“霸王条款”的承诺书各投标人：我单位上城学府项目消防工程项目已具备在深圳市交易服务中心进行招标的基本条件，现对承包单位进行公开招标，我单位承诺在招标文件及所附合同中不包含与以下条款相同或意思相近的内容：1.XX费包干，结算时不因任何因素调整；2.人工、主要材料及机械使用的价格一律不予调差；3.发包人原因造成工期延误的，工期不予调整或仅顺延工期，不予任何经济赔偿；4.发包人原因造成项目资金不能按时支付的，承包人应筹措资金继续施工，且不得因此停工。如招标文件及所附合同条款中有关条款违背了上述承诺，我单位与中标人遵循公平原则，就相应条款另行协商约定。本承诺书一经签订即作为中标合同“协议书”的组成部分。招标单位（盖章）宾2024年6月7日关于不设置“霸王条款”的承诺书各投标人：我单位上城学府项目消防工程项目已具备在深圳市交易服务中心进行招标的基本条件，现对承包单位进行公开招标，我单位承诺在招标文件及所附合同中不包含与以下条款相同或意思相近的内容：1.XX费包干，结算时不因任何因素调整；2.人工、主要材料及机械使用的价格一律不予调差；3.发包人原因造成工期延误的，工期不予调整或仅顺延工期，不予任何经济赔偿；4.发包人原因造成项目资金不能按时支付的，承包人应筹措资金继续施工，且不得因此停工。如招标文件及所附合同条款中有关条款违背了上述承诺，我单位与中标人遵循公平原则，就相应条款另行协商约定。本承诺书一经签订即作为中标合同“协议书”的组成部分。招标单位（盖章）宾2024年6月7日关于不设置“霸王条款”的承诺书各投标人：我单位上城学府项目消防工程项目已具备在深圳市交易服务中心进行招标的基本条件，现对承包单位进行公开招标，我单位承诺在招标文件及所附合同中不包含与以下条款相同或意思相近的内容：1.XX费包干，结算时不因任何因素调整；2.人工、主要材料及机械使用的价格一律不予调差；3.发包人原因造成工期延误的，工期不予调整或仅顺延工期，不予任何经济赔偿；4.发包人原因造成项目资金不能按时支付的，承包人应筹措资金继续施工，且不得因此停工。如招标文件及所附合同条款中有关条款违背了上述承诺，我单位与中标人遵循公平原则，就相应条款另行协商约定。本承诺书一经签订即作为中标合同“协议书”的组成部分。招标单位（盖章）宾2024年6月7日 附件下载 上城学府项目消防工程不设置霸王条款承诺书.pdf下载上城学府项目消防工程不设置霸王条款承诺书.pdf下载上城学府项目消防工程不设置霸王条款承诺书.pdf下载上城学府项目消防工程不设置霸王条款承诺书.pdf下载